建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁07民终4062号
裁判要旨
山东华滨建工有限公司主张延期交付涉案工程系因山东佛士特生物能源有限公司付款不及时导致，应免除山东华滨建工有限公司延期交工的违约责任。因山东华滨建工有限公司与山东佛士特生物能源有限公司签订的《钢结构车间工程施工协议》对工程款的支付方式及付款节点进行了明确约定，原审应对山东佛士特生物能源有限公司支付工程款的情况进行调查，并确定付款情况与工程延期完工有无因果关系、山东华滨建工有限公司应否支付违约金。同时，山东佛士特生物能源有限公司主张涉案工程存在质量问题，并申请进行工程质量鉴定，原审应对山东佛士特生物能源有限公司的申请进行合理回应，以确定涉案工程是否存在质量问题以及质量问题的责任承担。综上，原审认定事实不清，应予发回重审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，建议裁定如下： 一、撤销山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院（2017）鲁0792民初757号民事判决； 二、本案发回山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院重审。 山东华滨建工有限公司预交的二审案件受理费7900元、山东佛士特生物能源有限公司预交的二审案件受理费10124元均予以退回。 审判长 朱奉纲 审判员
摘要
山东华滨建工有限公司主张延期交付涉案工程系因山东佛士特生物能源有限公司付款不及时导致，应免除山东华滨建工有限公司延期交工的违约责任。因山东华滨建工有限公司与山东佛士特生物能源有限公司签订的《钢结构车间工程施工协议》对工程款的支付方式及付款节点进行了明确约定，原审应对山东佛士特生物能源有限公司支付工程款的情况进行调查，并确定付款情况与工程延期完工有无因果关系、山东华滨建工有限公司应否支付违约金。同时，山东佛士特生物能源有限公司主张涉案工程存在质量问题，并申请进行工程质量鉴定，原审应对山东佛士特生物能源有限公司的申请进行合理回应，以确定涉案工程是否存在质量问题以及质量问题的责任承担。综上，原审认定
正文（节选）
山东省潍坊市中级人民法院 民 事 裁 定 书 (2019)鲁07民终4062号 上诉人（原审原告）：山东佛士特生物能源有限公司，住所地：潍坊市寒亭区北海工业园珠江南街00299号。 法定代表人：卢丽，总经理。 委托诉讼代理人：马庆法，山东万信律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：山东华滨建工有限公司，住所地：山东省滨州市博兴县陈护镇驻地。 法定代表人：贾明杰，总经理。 委托诉讼代理人：宋玉伦，男，……