（2014）连民终字第0518号

依法成立的合同对双方当事人具有约束力。本案奇星公司已经按照合同约定履行了工艺管道安装的义务，并将工程交付给国农公司使用，经双方决算工程造价为796969.42元，国农公司已经支付344000元工程，原审法院对奇星公司要求国农公司支付工程款452969.42元及利息的诉讼请求依法予以支持，利息从奇星公司提交决算书之日即2012年7月17日起以452969.42元为本金按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至国农公司实际给付之日止。关于国农公司提出的反诉请求，因奇星公司没有举证证明其实际竣工的日期，原审法院以奇星公司提交决算书的日期即2012年7月17日作为工程竣工日期，因此，奇星公司拖延工期124天。因卢博士公司及国农公司与华昌公司约定了工程款的付款进度，奇星公司所实施的管道工程的施工进度并不影响国农公司向华昌公司按进度支付工程款，且国农公司称其支付华昌公司的工程款4086210元也不能证明奇星公司延误工期造成国农公司多支付工程款利息，因此，原审法院对国农公司要求奇星公司赔偿178700元投资款利息损失的诉讼请求依法不予支持。国农公司在工程尚未全部竣工，不能投入生产的情况下就招募员工上

依法成立的合同对双方当事人具有约束力。本案奇星公司已经按照合同约定履行了工艺管道安装的义务，并将工程交付给国农公司使用，经双方决算工程造价为796969.42元，国农公司已经支付344000元工程，原审法院对奇星公司要求国农公司支付工程款452969.42元及利息的诉讼请求依法予以支持，利息从奇星公司提交决算书之日即2012年7月17日起以452969.42元为本金按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至国农公司实际给付之日止。关于国农公司提出的反诉请求，因奇星公司没有举证证明其实际竣工的日期，原审法院以奇星公司提交决算书的日期即2012年7月17日作为工程竣工日期，因此，奇星公司拖延工期1

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）连民终字第0518号上诉人（原审被告，反诉原告）国农生物肥料连云港有限责任公司。法定代表人许艳。委托代理人郭中方、王广凤。被上诉人（原审原告、反诉被告）江苏奇星流体设备有限公司。法定代表人韩少雨。委托代理人曹东兵。上诉人国农生物肥料连云港有限责任公司（以下简称国农公司）因与被上诉人江苏奇星流体设备有限公司（以下简称奇星公司）建设工程施工合同纠……