买卖合同纠纷 （2019）渝05民终5919号

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，嘉源石材厂与环松公司签订的《石材供货加工安装施工总承包合同》约定由嘉源石材厂总承包环松公司坡领顿小镇300栋装修石材的加工、运输、安装等交钥匙工程，嘉源石材厂为环松公司提供石材并进行加工、运输、安装等，不违反法律的禁止性规定，一审法院对嘉源石材厂与环松公司之间的承揽合同关系予以确认。本案的争议焦点为：一、嘉源石材厂承揽环松公司工程的石材费及人工费的计算方式。二、总的石材费用和人工费用。三、工程完工日期。四、嘉源石材厂是否应承担逾期完工的违约责任。五、工程的质量保证金是否应交付。六、工程剩余环松公司应付嘉源石材厂费用。七、本案诉讼费、鉴定费的承担。关于争议焦点一，一审法院认为，审理中双方对总工程款均进行了计算。嘉源石材厂计算方式中的安装费、辅材费、烧钢架费、补天工费、护理费为其单方测量，不能作为计算依据，故一审法院不采纳嘉源石材厂计算方式。环松公司的计算方式完全否定了送货单的石材送货量的证据作用，以安装成品作为计算基础，一审法院对环松公司计算方式亦不作采纳。现行国家标准、行业标准中，并无石材安装损耗的具

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，嘉源石材厂与环松公司签订的《石材供货加工安装施工总承包合同》约定由嘉源石材厂总承包环松公司坡领顿小镇300栋装修石材的加工、运输、安装等交钥匙工程，嘉源石材厂为环松公司提供石材并进行加工、运输、安装等，不违反法律的禁止性规定，一审法院对嘉源石材厂与环松公司之间的承揽合同关系予以确认。本案的争议焦点为：一、嘉源石材厂承揽环松公司工程的石材费及人工费的计算方式。二、总的石材费用和人工费用。三、工程完工日期。四、嘉源石材厂是否应承担逾期完工的违约责任。五、工程的质量保证金是否应交付。六、工程剩余环松公司应付嘉源石材

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终5919号上诉人（原审原告）：重庆市九龙坡区嘉源石材厂，住所地重庆市九龙坡区九龙园华园路**新世界建材市场**，组织机构代码证号L0928962-4。经营者:陈小凡，男，1966年2月18日出生，住福建省罗源县。委托诉讼代理人：黄学功，重庆广普律师事务所律师。委托诉讼代理人：游永捷，男，1983年3月8日出生，住福建省罗源县，该公司员工……