建设工程施工合同纠纷 （2019）冀09民终7591号

关于原告要求解除双方签订的《河北省建设工程施工合同》的诉讼请求，因（2016）冀民终263号民事判决中已经认定“涉案工程的后续工程已经施工完毕，且已交付入住，永兴公司和华兴公司之间的施工合同事实上已经不可能继续履行”，故对原告该项诉讼请求本院予以支持。关于原告主张的剩余工程款，（2016）冀民终263号民事判决中已经认定《9、10#楼已完工程预算书》、《9、10#楼已完安装工程预算书》可以作为工程量确认的依据，且工程价款应按照《河北省建设工程施工合同》中约定的固定单价方式结算，现原告按照《河北省建设工程施工合同》中约定的固定单价，根据《9、10#楼已完工程预算书》、《9、10#楼已完安装工程预算书》中确认的工程量，计算出工程款为30964977.82元，被告对此不予认可，在另案中申请对原告施工工程造价进行鉴定，但因被告无法提供相应检材致使鉴定被退回，被告也未能提供证据证实原告计算存在错误，故原告所完工程的价款应为30964977.82元，因（2016）冀民终263号民事判决中已经认定被告已经支付原告1418万元（包含停工损失费108万元、工程款1310万元），故被告应给付原告剩余工程款

关于原告要求解除双方签订的《河北省建设工程施工合同》的诉讼请求，因（2016）冀民终263号民事判决中已经认定“涉案工程的后续工程已经施工完毕，且已交付入住，永兴公司和华兴公司之间的施工合同事实上已经不可能继续履行”，故对原告该项诉讼请求本院予以支持。关于原告主张的剩余工程款，（2016）冀民终263号民事判决中已经认定《9、10#楼已完工程预算书》、《9、10#楼已完安装工程预算书》可以作为工程量确认的依据，且工程价款应按照《河北省建设工程施工合同》中约定的固定单价方式结算，现原告按照《河北省建设工程施工合同》中约定的固定单价，根据《9、10#楼已完工程预算书》、《9、10#楼已完安装工程预

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀09民终7591号上诉人（原审被告）：沧州市华兴置业房地产开发有限公司，住所地沧州市新华区千童北大道9号华兴综合楼。法定代表人：李建忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐跃民，河北海岳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：北京市永兴世纪建筑有限公司，住所地北京市海淀区彰化路18号东配楼18-2号楼2层201。法定代表人：卞琳艳，该公司董事长。委……