买卖合同纠纷 （2021）兵05民终11号

王圣印作为豫乡居大酒店的合伙人之一，其与鑫金牛公司订立的《美的中央空调产品定制合同》、《美的中央空调产品定制合同补充协议》对豫乡居大酒店具有约束力。在鑫金牛公司安装中央空调设备的过程中，因装修延迟致使安装工作中断，此后豫乡居大酒店自行找人完成安装，因豫乡居大酒店未提交证据证明其要求鑫金牛公司继续安装而鑫金牛公司拒绝履行的事实，且在鑫金牛公司索要欠款的过程中，豫乡居大酒店未提出异议，对此可视为鑫金牛公司、豫乡居大酒店对合同进行了变更并履行完毕，故豫乡居大酒店应当对鑫金牛公司已交付的设备及安装支付相应的价款，其拒不支付的行为已构成违约，需要承担相应的违约责任。对于鑫金牛公司未安装的部分及未交付设备的价值，因豫乡居大酒店未能提交相应的证据予以证明，且鑫金牛公司自认该部分费用为4000元，因此本院对鑫金牛公司要求豫乡居大酒店支付空调款及后期增加的设备费的诉讼请求予以支持57500元；对鑫金牛公司主张的逾期利息，本院参照豫乡居大酒店的欠款数额及逾期时间，对鑫金牛公司的该项诉讼请求予以支持12000元；豫乡居大酒店辩称其没有违约，不应当承担违约责任，并要求鑫金牛公司将未使用的设备拿走，扣除相应费用

王圣印作为豫乡居大酒店的合伙人之一，其与鑫金牛公司订立的《美的中央空调产品定制合同》、《美的中央空调产品定制合同补充协议》对豫乡居大酒店具有约束力。在鑫金牛公司安装中央空调设备的过程中，因装修延迟致使安装工作中断，此后豫乡居大酒店自行找人完成安装，因豫乡居大酒店未提交证据证明其要求鑫金牛公司继续安装而鑫金牛公司拒绝履行的事实，且在鑫金牛公司索要欠款的过程中，豫乡居大酒店未提出异议，对此可视为鑫金牛公司、豫乡居大酒店对合同进行了变更并履行完毕，故豫乡居大酒店应当对鑫金牛公司已交付的设备及安装支付相应的价款，其拒不支付的行为已构成违约，需要承担相应的违约责任。对于鑫金牛公司未安装的部分及未交付设备

新疆生产建设兵团第五师中级人民法院 民事判决书 （2021）兵05民终11号 上诉人（原审被告）：双河市豫乡居大酒店，新疆双河市八十九团和景苑小区1-9号门面。 经营者：王瑞莲，女，1969年9月20日出生，住第五师八十九团。 被上诉人（原审原告）：博乐市鑫金牛商贸有限责任公司，住所地博乐市天山路。 法定代表人：张金牛，系该公司经理。 委托诉讼代理人：逯彦云，新疆鼎驰律……