建设工程施工合同纠纷 （2019）冀01民终8632号

本案所涉鉴定机构系原、被告共同选定，鉴定程序符合法律规定，鉴定机构也对被告就鉴定意见书征求意见稿所提意见进行了回复，且鉴定人员未能出庭接受质询系被告不予支付出庭费用所致，故被告申请重新鉴定，本院不予支持。河北大众信合工程造价事务所冀大众信（2019）鉴字第005号工程造价鉴定意见书所作的相关鉴定结论，本院予以采纳。 原、被告签订《建设工程施工协议书》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同效力本院予以认定。合同签订后，原告按约履行，因被告和监理单位的原因致使工程停工，且该工程现已无施工条件，原告要求解除双方签订的施工合同，符合法律规定，本院予以支持。被告作为发包人，应当赔偿因此给原告造成的停工损失。原告损失已由估价结果报告确认，原告要求被告赔偿器材设备租赁费为3440220元+291744元=3731964元，予以支持。合同约定水电费在工程承包范围，故原告支付的水电费37056元，予以认定。活动板房系原告为施工所建，原告要求被告赔偿该费用50000元，予以支持。工程长期停工，原告安排工人看护场地，每人每天60元，未超出正常工资标准，原告要求被告承担工人工资18000

本案所涉鉴定机构系原、被告共同选定，鉴定程序符合法律规定，鉴定机构也对被告就鉴定意见书征求意见稿所提意见进行了回复，且鉴定人员未能出庭接受质询系被告不予支付出庭费用所致，故被告申请重新鉴定，本院不予支持。河北大众信合工程造价事务所冀大众信（2019）鉴字第005号工程造价鉴定意见书所作的相关鉴定结论，本院予以采纳。 原、被告签订《建设工程施工协议书》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同效力本院予以认定。合同签订后，原告按约履行，因被告和监理单位的原因致使工程停工，且该工程现已无施工条件，原告要求解除双方签订的施工合同，符合法律规定，本院予以支持。被告作为发包人，应当赔偿

河北省石家庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀01民终8632号 上诉人（原审被告）：河北旭腾房地产开发有限公司，住所地石家庄市井陉县北正乡北正村西，统一社会信用代码：91130121693492158L。 法定代表人：贾根茂，该公司经理。 委托诉讼代理人：韩福生，该公司职工。 委托诉讼代理人：张明，河北来仪律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：石家庄玉盛土石方工程有限公司，住所……