建设工程施工合同纠纷 （2015）芜中民四初字第00012号

本案争议的焦点是“本合同价款采用中标价加调整价款”是指包干价为固定总价还是固定单价，针对合同内工程量清单给定的量大于实际施工工程量是否能够调减以及是否应当承担逾期付款利息的问题。中标价格（固定价格），而固定价格有固定总价和固定单价。固定总价是指承包范围内的工程合同价款总额已经确定，在工程实施中不再因一定的风险范围内的因素发生变化而调整，所以固定总价合同应在合同中明确固定合同总价包括的房屋和已包括的风险范围。固定单价是指合同中确定的各项单价在工程实施期间不因价格变化而调整，而在每月（或每阶段）工程结束时，根据实际完成的工程量结算，在工程全部完成时以竣工图的工程量最终结算工程价款。本案双方签订的《施工合同》第三部分专用条款23合同价款及调整23.2条约定本合同采用中标价＋调整价款方式确定。（1）采用固定价格，合同价款中包含的风险范围：执行《通用条款》。23.3条约定，“设计变更的增减量、漏项按实计算”，说明工程量应当据实计算。不仅漏项按实计算，工程量清单给定的量大于实际施工工程量亦应当按实计算。26条工程款（进度款）支付约定：办理完结算并经审计确定后，付至结算价的95%，该条款明确约定工程

本案争议的焦点是“本合同价款采用中标价加调整价款”是指包干价为固定总价还是固定单价，针对合同内工程量清单给定的量大于实际施工工程量是否能够调减以及是否应当承担逾期付款利息的问题。中标价格（固定价格），而固定价格有固定总价和固定单价。固定总价是指承包范围内的工程合同价款总额已经确定，在工程实施中不再因一定的风险范围内的因素发生变化而调整，所以固定总价合同应在合同中明确固定合同总价包括的房屋和已包括的风险范围。固定单价是指合同中确定的各项单价在工程实施期间不因价格变化而调整，而在每月（或每阶段）工程结束时，根据实际完成的工程量结算，在工程全部完成时以竣工图的工程量最终结算工程价款。本案双方签订的《

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）芜中民四初字第00012号原告：芜湖广业建设有限公司，住所地安徽省芜湖县六郎镇。法定代表人：沈绪牛，该公司总经理。委托诉讼代理人：奚玮，安徽国伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：秦尤佳，安徽国伦律师事务所实习律师。被告：芜湖市气象局，住所地安徽省芜湖市鸠江区鸠兹家苑东800米。法定代表人：倪高峰，该局局长。委托代理人：李华，安徽银佳律师事务所律师……