建设工程施工合同纠纷 (2016)鲁08民终6306号

案号
(2016)鲁08民终6306号
法院
山东省济宁市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2017
地域
山东省济宁市
裁判日期
2017-06-15

裁判要旨

原告提交的工程竣工验收备案表是政府建设主管部门的法定备案文件,工程竣工验收备案表中记载的本工程竣工日期为2013年12月19日,被告也在工程竣工验收备案表上加盖了公章予以确认。被告提交了会议纪要、奖金发票、工作联系单、上房通知和物业费发票,但上述被告提交的证据不足以证实被告2013年12月19日前已竣工的主张,不足以推翻工程竣工验收备案表中记载的本工程竣工日期为2013年12月19日的事实,本院依法确认本工程竣工日期为2013年12月19日。关于是否应顺延工期及顺延天数。庭审中原告对被告提交的2013年5月28日工期顺延签证单认可延期7天,对被告提交的2012年12月6日工期顺延签证单认可D座延期28天。本院确认根据以上两工期顺延签证单本合同工程应顺延工期35天。对被告提交的2012年10月14日工程签证单原告对其真实性没有异议,根据签证单中被告索赔一天经济损失1560元的记载,本院确认工期顺延一天。对被告提交的2012年3月10日和2011年10月10日工程签证单,虽无原告签字,但有监理签章,本院予以认定,确认顺延工期2天。对被告提交的其他顺延工期签证单,因只有被告签字,本院对其效力

摘要

原告提交的工程竣工验收备案表是政府建设主管部门的法定备案文件,工程竣工验收备案表中记载的本工程竣工日期为2013年12月19日,被告也在工程竣工验收备案表上加盖了公章予以确认。被告提交了会议纪要、奖金发票、工作联系单、上房通知和物业费发票,但上述被告提交的证据不足以证实被告2013年12月19日前已竣工的主张,不足以推翻工程竣工验收备案表中记载的本工程竣工日期为2013年12月19日的事实,本院依法确认本工程竣工日期为2013年12月19日。关于是否应顺延工期及顺延天数。庭审中原告对被告提交的2013年5月28日工期顺延签证单认可延期7天,对被告提交的2012年12月6日工期顺延签证单认可D座

正文(节选)

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁08民终6306号上诉人(原审被告、反诉原告):山东宁建建设集团有限公司,住所地济宁市建设南路61号,统一社会信用代码913708001659228471。法定代表人:杨根才,董事长。委托诉讼代理人:褚庆运,男,1983年7月20日出生,该公司项目经理,住济宁市任城区。委托诉讼代理人:李伟,山东公明政和律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉……