定作合同纠纷 （2017）沪01民终9105号

关于设备生产周期及安装调试期限问题。采购合同约定，生产周期为2014年9月2日之日起的150个自然日，即2015年1月30日。同时，合同也约定：供方应在发货前2个工作日内，以传真或快递方式向需方书面告知，供方如确因客观原因不能按期全部交货，应在交货截止日提前24小时以书面形式说明，在得到需方确认同意后，再按新的交货期履行交货义务。即，在供方以书面形式说明后，在需方同意后，供方才能按新的交货期履行交货义务。安浦公司2月10日向热丽公司发送承诺函后，热丽公司虽未书面答复，但嗣后，安浦公司按该函履行了送货及安装义务，热丽公司接受了涉案流水线。至安浦公司撤回调试人员前，安浦公司、热丽公司多次函件往来及会谈，热丽公司均未提及延期问题。综上，一审法院认为，热丽公司默认了安浦公司的延期。关于货款支付。无论热丽公司是否同意安浦公司延期，根据合同约定，热丽公司均应在交货前一周向安浦公司支付第三期66万元。热丽公司在收到安浦公司货物后，未支付第三期货款构成违约。关于是否完成调试。从双方证据看，涉案生产线一直存在各种问题，在2015年5月28日会谈时仍存在裁膜机、裁剪机无法使用、水洗机卡板等问题，因此，一审

关于设备生产周期及安装调试期限问题。采购合同约定，生产周期为2014年9月2日之日起的150个自然日，即2015年1月30日。同时，合同也约定：供方应在发货前2个工作日内，以传真或快递方式向需方书面告知，供方如确因客观原因不能按期全部交货，应在交货截止日提前24小时以书面形式说明，在得到需方确认同意后，再按新的交货期履行交货义务。即，在供方以书面形式说明后，在需方同意后，供方才能按新的交货期履行交货义务。安浦公司2月10日向热丽公司发送承诺函后，热丽公司虽未书面答复，但嗣后，安浦公司按该函履行了送货及安装义务，热丽公司接受了涉案流水线。至安浦公司撤回调试人员前，安浦公司、热丽公司多次函件往来及

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终9105号上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江安浦科技有限公司，住所地浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能区北区。法定代表人：金玉成，总经理。委托诉讼代理人：王强，浙江东方绿洲律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：上海热丽科技集团有限公司，住所地上海市金山区卫昌路251号第1、第3幢。法定代表人：孙兵，总经理。委托诉讼代理人：张述强……