建设工程施工合同纠纷 （2015）朝审民终再字第00027号

原告与被告之间签订的建设工程施工合同及补充协议是双方当事人真实的意思表示，合法有效，对双方具有法律约束力，均应依约履行。合同签订后，原告第一次、第二次按合同约定时间超额支付了工程款，2011年5月12日被告交钥匙当日是原告第三次付款时间，此前，被告已逾期交付所建工程，违反了合同约定，应承当相应的违约责任，所以原告请求被告给付全部工程逾期竣工的违约金及相应利息，并承担诉讼费的诉讼请求，理由充分，依法应予支持。但合同约定违约金的计算标准为每日支付合同额的千分之一，经法院释明后被告主张过高，法院依法调整为每日支付合同额的万分之八；关于原告按银行贷款利率3倍主张逾期付违约金利息的请求，因合同中没有明确约定，只能按中国人民银行同期同类银行贷款利率支持。影响工程逾期交工的主要原因，一是基础凿岩延期；二是更换防水材料重新铺设火烧板。1、根据《建设工程监理规范》的规定：当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，如工程量发生变化，需要顺延工期的，施工单位需填写工程延期申请表，总监理工程师需作出延长合同工期的批准。基础凿岩延期，被告未提供延长工期的申请表，也没有总监理工程师作出延长合同工期的批准，仅凭

原告与被告之间签订的建设工程施工合同及补充协议是双方当事人真实的意思表示，合法有效，对双方具有法律约束力，均应依约履行。合同签订后，原告第一次、第二次按合同约定时间超额支付了工程款，2011年5月12日被告交钥匙当日是原告第三次付款时间，此前，被告已逾期交付所建工程，违反了合同约定，应承当相应的违约责任，所以原告请求被告给付全部工程逾期竣工的违约金及相应利息，并承担诉讼费的诉讼请求，理由充分，依法应予支持。但合同约定违约金的计算标准为每日支付合同额的千分之一，经法院释明后被告主张过高，法院依法调整为每日支付合同额的万分之八；关于原告按银行贷款利率3倍主张逾期付违约金利息的请求，因合同中没有明确

辽宁省朝阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）朝审民终再字第00027号再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：辽宁宏丰天运食品有限公司，住所地朝阳市龙城现代农业园区。法定代表人：孙桂芹，总经理。委托代理人：单庆华，男，1969年6月7日生，汉族，该公司监事，住朝阳市龙城区海河路五段。委托代理人：孙文，男，1965年6月7日生，汉族，住朝阳市龙城区海河路五段***号。被申请人（一审被告、二审……