建设工程合同纠纷 （2017）黔01民终4148号

黔隆公司将其工程发包给建工公司，双方形成建设工程施工合同关系，该合同是双方当事人为了实现各自利益的最大化，基于意思自治原则，自我约束、相互负有为对方利益而积极作为的义务，该义务不违法、不损害他人利益和社会公共利益，合法有效。双方的合同约定，消防系统按经消防主管部门审查合格后的图纸施工，承包方负责报审及施工完成后的验收，并确保验收合格通过。建工公司的消防工程是2016年4月7日验收合格，依照合同约定，黔隆公司应当从工程验收合格的次日支付建工公司工程款。建工公司的工程款双方已结算，往来账目双方在财务上已对清，黔隆公司亦书面确认欠建工公司工程款4567858元，故建工公司诉请依法予以支持。黔隆公司主张其已超额支付完毕，不欠建工公司工程款，其主张无证据证明，依法不予采信。建工公司诉请黔隆公司赔偿逾期付款造成的损失，按照双方在《第二次补充协议》第4条的约定，黔隆公司应当按照每天千分之一标准从工程竣工日即2016年4月7日起支付建工公司违约金，该违约金额过高，建工公司诉请按照2%的利息标准计算，未损害黔隆公司利益，依法予以支持；建工公司诉请竣工日期按照2016年1月12日计算，因双方合同约定建工公

黔隆公司将其工程发包给建工公司，双方形成建设工程施工合同关系，该合同是双方当事人为了实现各自利益的最大化，基于意思自治原则，自我约束、相互负有为对方利益而积极作为的义务，该义务不违法、不损害他人利益和社会公共利益，合法有效。双方的合同约定，消防系统按经消防主管部门审查合格后的图纸施工，承包方负责报审及施工完成后的验收，并确保验收合格通过。建工公司的消防工程是2016年4月7日验收合格，依照合同约定，黔隆公司应当从工程验收合格的次日支付建工公司工程款。建工公司的工程款双方已结算，往来账目双方在财务上已对清，黔隆公司亦书面确认欠建工公司工程款4567858元，故建工公司诉请依法予以支持。黔隆公司主

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)黔01民终4148号上诉人（原审被告）：贵州黔隆房地产开发有限公司，住所地贵州省贵阳市南明区市府路93号3楼1号。法定代表人：秦小立，该公司董事长。委托诉讼代理人：宁发瑞，贵州毕阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：彭梅花，贵州毕阳律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：贵州建工楼宇环境工程有限公司，住所地贵州省贵阳市延安中路81号。法定代表人：……