承揽合同纠纷 （2018）苏05民终4607号
裁判要旨
富瑞公司、钰金鑫公司间的《加气站设备销售及工程服务合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。合同双方当事人均应按照约定履行各自的义务。钰金鑫公司结欠富瑞公司定作款201万元，事实清楚，在扣除潜液泵损失37万元后，钰金鑫公司还应向富瑞公司支付164万元。对于富瑞公司主张的逾期付款违约金100500元，一审法院认为，根据法律规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。履行售后维修义务是在案涉合同中明确约定由富瑞公司承担的合同义务。从钰金鑫公司给富瑞公司的多次发函中可以看出，案涉设备在竣工后因1、2号潜液泵运行时噪音大，钰金鑫公司多次向富瑞公司提出要求处理，富瑞公司在收到上述函件后并未对函件内容提出异议，可以推定钰金鑫公司主张的该事实成立。富瑞公司经多次通知仍怠于履行有关维修、更换义务，违约在先，在双方未就维修及损失赔偿达成一致的情况下，富瑞公司主张违约金损失，缺乏事实依据，不予支持。钰金鑫公司主张富瑞公司赔偿维修泵费用12.5万元、购买空压机费用10万元、因计量
摘要
张家港富瑞特种装备股份有限公司与临汾市钰金鑫新能源科技有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏05民终4607号上诉人（原审被告、反诉原告）：临汾市钰金鑫新能源科技有限公司，住所地山西省临汾市尧都区土门镇东羊村。法定代表人：耿爱珍，该公司总经理。委托诉讼代理人:冯李辉，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张家港富瑞特种装备股份有限公司，住所地江苏省张家港市杨舍镇晨新路**。法定代表人：邬品芳，该公司董事长。委托诉讼代理人:刘明……