合同纠纷 （2018）内0922民初791号

原告（反诉被告）冷水江市冷耐华鑫新材料有限公司与被告（反诉原告）化德县泫龙新材料科技有限公司所订立的《承包合同》实际上是包括了前者供货，提供技术指导及筑炉维护等一系列的合作项目的合同。 在合同约定的第二款第2项的付款方式中有货到付款300000元人民币的每月的15日结算上个月的费用。 而原告（反诉被告）冷水江市冷耐华鑫新材料有限公司在被告（反诉原告）化德县泫龙新材料科技有限公司预付款付了280000元，尚欠20000元的情况下，以对方违约提出解除合同，并于2018年10月9日在双方所约定的10月15日结算日之前将技术指导及相关人员撤走。 显然有悖于《中华人民共和国合同法》的公平诚实信用原则。 其行为同样属于违约行为。 另对于原告（反诉被告）冷水江市冷耐华鑫新材料有限公司所异议被告（反诉原告）化德县泫龙新材料科技有限公司停工8天的损失为232181.00元。 是经司法鉴定程序而进行的第三方的认定所得定论，在异议方没有提出相应资质权威认可和相关程序违法的情形下，本院应予确认该司法鉴定的结论。 但对于所认定的损失，因被告（反诉原告）化德县泫龙新材料科技有限公司有违约尚欠原告（反诉被告）冷

冷水江市冷耐华鑫新材料有限公司与化德县泫龙新材料科技有限公司、刘庆涛合同纠纷一审民事判决书

化德县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）内0922民初791号 原告（反诉被告）：冷水江市冷耐华鑫新材料有限公司。 法定代表人：刘澄，公司经理。 委托代理人：喻光设，湖南天成律师事务所律师。 被告（反诉原告）：化德县泫龙新材料科技有限公司。 法定代表人：李明权，公司董事长。 委托代理人：李峰杰，公司副总经理。 委托代理人：石丽丽，内蒙古法恒律师事务所律师。 被告：刘庆涛，化德……