建设工程施工合同纠纷 （2021）鄂28民终114号

2014年11月4日，华工能源公司与时代置业公司签订《中央空调设备销售及安装施工合同》不违反法律禁止性规定，予以确认，合同双方当事人应当按约定全面履行合同义务。本案合同双方当事人争议焦点主要集中于延期履行，双方互为抗辩，但因本案工程的施工内容与主体建筑有关联，在华工能源公司前期完成水源井系统1#—15#（含2口测试井）隐蔽施工阶段，均在合理期限内完成，此后双方均有拖延工期和付款迟延的情形，故对于工期迟延问题时代置业公司未证明华工能源公司明显过错，其反诉请求，不予支持；但在涉案工程已实际使用的情况下，华工能源公司仍有义务交付时代置业公司需要的竣工验收资料。鉴于双方均有迟延履行合同义务的情况，对无法确定的迟延均不予支持，对双方已确认的部分分别评定如下：一、时代置业公司在第一期应付款150万元中支付100万元，余款50万元系双方共同确认的应支付款项，应在确定之日起按华工能源公司主张的五个工作日（约定期限内）支付即2016年7月10日前支付，但时代置业公司于2017年12月15日才与后期相应款项共同支付100万元，故前期50万元时代置业公司应自2016年7月11日起至2017年12月15日承担

2014年11月4日，华工能源公司与时代置业公司签订《中央空调设备销售及安装施工合同》不违反法律禁止性规定，予以确认，合同双方当事人应当按约定全面履行合同义务。本案合同双方当事人争议焦点主要集中于延期履行，双方互为抗辩，但因本案工程的施工内容与主体建筑有关联，在华工能源公司前期完成水源井系统1#—15#（含2口测试井）隐蔽施工阶段，均在合理期限内完成，此后双方均有拖延工期和付款迟延的情形，故对于工期迟延问题时代置业公司未证明华工能源公司明显过错，其反诉请求，不予支持；但在涉案工程已实际使用的情况下，华工能源公司仍有义务交付时代置业公司需要的竣工验收资料。鉴于双方均有迟延履行合同义务的情况，对无

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂28民终114号上诉人（原审原告、反诉被告）：湖北华工能源股份有限公司（原名：湖北华工能源有限公司），住所地：湖北省武汉市洪山区徐东凯旋门广场A座1206室。法定代表人：贾荣东，系该公司董事长。委托诉讼代理人：贾琼，湖北瑞通天元律师事务所律师。委托诉讼代理人：余五海，湖北瑞通天元律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：利……