装饰装修合同纠纷 （2016）辽01民终11258号

依法成立的合同受法律保护。原、被告根据自己的意思签订的合同真实、合法、有效，双方当事人均应按合同约定履行相应义务。关于原告赵勇诉请赔偿款的问题，因双方在庭审中已确认装修工程施工完毕，原告未提交损失证据，本院不予支持。关于原告赵勇诉请被告郭观博支付违约金14000元，因在合同履行过程中，原告赵勇未按合同约定支付工程款，是导致工期延误的主要原因，且原告赵勇对未装修完毕的工程接收入住，其诉请被告郭观博承担违约责任，无事实及法律依据，本院不予支持。关于反诉原告郭观博请求反诉被告赵勇支付剩余装修款的请求，因至庭审结束时，反诉原告郭观博已按合同约定实际完成施工，并交付反诉被告赵勇使用，合同总金额为70000元，反诉被告赵勇已支付38000元，剩余装修款32000元，反诉被告赵勇应予支付，其以没有钱为由抗辩，非法定不支付理由。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条之规定，判决如下：一、驳回原告赵勇要求被告郭观博支付赔偿金及违约金的诉讼请求；二、反诉被告赵勇于本判决发生法律效力之日起十日内支付反诉原告郭观博剩余装修款32000元；三、驳回原告、反诉原告其它诉讼请求。如果未按本判

依法成立的合同受法律保护。原、被告根据自己的意思签订的合同真实、合法、有效，双方当事人均应按合同约定履行相应义务。关于原告赵勇诉请赔偿款的问题，因双方在庭审中已确认装修工程施工完毕，原告未提交损失证据，本院不予支持。关于原告赵勇诉请被告郭观博支付违约金14000元，因在合同履行过程中，原告赵勇未按合同约定支付工程款，是导致工期延误的主要原因，且原告赵勇对未装修完毕的工程接收入住，其诉请被告郭观博承担违约责任，无事实及法律依据，本院不予支持。关于反诉原告郭观博请求反诉被告赵勇支付剩余装修款的请求，因至庭审结束时，反诉原告郭观博已按合同约定实际完成施工，并交付反诉被告赵勇使用，合同总金额为7000

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽01民终11258号上诉人（原审原告、反诉被告）：赵勇，男，1982年12月12日出生，蒙古族，打工，住辽宁省彰武县前福兴地乡。委托诉讼代理人：刘汝锋，系法库县三面船法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告、反诉原告）：郭观博，男，1979年8月10日出生，汉族，系法库县法库镇润泽装饰工作室个体业主，住沈阳市皇姑区。上诉人赵勇与被上诉人郭观博……