建设工程施工合同纠纷 （2021）兵08民终262号

原、被告签订《协议》不违反法律法规的规定，且双方对协议的效力均未提出异议，该协议合法有效，双方均应按照约定行使权力、履行义务。 通过审理查明的事实及庭审中原、被告争议的事实，本案争议的焦点为：一、原告主张的工程款、保证金的数额是否符合法律规定；二、原告主张的利息是否符合法律规定。 针对第一个争议的焦点，1.从原、被告达成的《协议》内容中“1、A......B、......”来看，涉及到的费用如下：原告实际作业产生的费用为342344.39元；间接费用共计694000元（其中包括待复工期间发生的管理人员工资462000元、保证金资金占用费232000元）。《协议》“1、B、”中“共计1036344.39元”显然包括“1、A”中的实际作业费用342344.39元。根据“1、B、”中的约定，被告须向原告支付的工程款为38万元。由此，可以确定被告应向原告支付的工程款及间接费用为38万元。2.原告法定代表人向被告交纳的工程保证金200万元，被告已向原告的法定代表人返还了185万元，双方无争议。由此，该院认定被告应向原告支付工程款的数额为38万元、返还保证金15万元。 针对第二个争议的焦点，原、被

原、被告签订《协议》不违反法律法规的规定，且双方对协议的效力均未提出异议，该协议合法有效，双方均应按照约定行使权力、履行义务。 通过审理查明的事实及庭审中原、被告争议的事实，本案争议的焦点为：一、原告主张的工程款、保证金的数额是否符合法律规定；二、原告主张的利息是否符合法律规定。 针对第一个争议的焦点，1.从原、被告达成的《协议》内容中“1、A......B、......”来看，涉及到的费用如下：原告实际作业产生的费用为342344.39元；间接费用共计694000元（其中包括待复工期间发生的管理人员工资462000元、保证金资金占用费232000元）。《协议》“1、B、”中“共计103634

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）兵08民终262号 上诉人（原审被告）：新疆睿盛纺织有限公司，住所地新疆石河子开发区东九路87小区**。 法定代表人：韦春生，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张勇，新疆赛德律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：中远君华建设股份有限公司，，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段****楼**** 法定代表人：胡建国……