建设工程施工合同纠纷 （2016）黑10民终924号

本案案由应为建设工程施工合同纠纷。根据《施工合同解释》第一条规定，方维江、陈金印未取得施工资质，施工合同无效。方维江、陈金印要求给付工程款623968.14元、工程款利息34474元、违约金13968元。因合同无效，且诉争工程未完工，未交付使用，故方维江、陈金印不能按《施工合同解释>》的规定给付工程款及违约金。根据《合同法》第五十八条规定，张守波将诉争工程发包给无施工资质的方维江、陈金印，未经审批致使勒令停工，张守波应付主要责任。方维江、陈金印无资质施工亦有过错，应各自承担相应责任。确认张守波承担70%责任。经鉴定部分工程造价为1162293.49元、张守波支付脚手架租赁费36405.94元，共计1198699.43元。被告承担839089.60元,因张守波已支付工程款578800元，还应给付260289.6元。因张守波未举证证实，方维江、陈金印造成未退还租赁脚手架等产生赔偿金90153.4元、违约金1万元，对张守波抗辩该项损失不予确认。司法鉴定费15000元，确认方维江、陈金印承担4500元，张守波承担10500元。综上，依照《合同法》第五十八条、《施工合同解释》第一条等规定，判决如

本案案由应为建设工程施工合同纠纷。根据《施工合同解释》第一条规定，方维江、陈金印未取得施工资质，施工合同无效。方维江、陈金印要求给付工程款623968.14元、工程款利息34474元、违约金13968元。因合同无效，且诉争工程未完工，未交付使用，故方维江、陈金印不能按《施工合同解释>》的规定给付工程款及违约金。根据《合同法》第五十八条规定，张守波将诉争工程发包给无施工资质的方维江、陈金印，未经审批致使勒令停工，张守波应付主要责任。方维江、陈金印无资质施工亦有过错，应各自承担相应责任。确认张守波承担70%责任。经鉴定部分工程造价为1162293.49元、张守波支付脚手架租赁费36405.94元，

黑龙江省牡丹江市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑10民终924号上诉人（原审原告）：方维江，男，1956年4月20日出生，汉族，住所地黑龙江省青冈县芦河镇。上诉人（原审原告）：陈金印，男，1985年7月7日出生，汉族，住所地黑龙江牡丹江市爱民区。委托诉讼代理人：濮荣勤，男，1961年6月28日出生，满族，住所地黑龙江省牡丹江市东安区。被上诉人(原审被告)：张守波，男，1973年10月4……