加工合同纠纷 （2019）浙04民终1735号

首先，关于欢洪厂就增加加工费用与恒美公司员工王冰以微信聊天的方式进行磋商达成的协议是否具有合同效力的问题，《中华人民共和国合同法》第二十五条规定，“承诺生效时合同成立”，根据查清的事实，因恒美公司原因导致欢洪厂未能按照双方约定的时间交付产品，恒美公司员工王冰为保证成品能尽早交付客户与欢洪厂的钱焕文进行微信沟通，通过对双方微信聊天记录的分析，王冰分别在2017年4月7日下午6时27分及2017年4月8日下午1时39分提出提早安排货期并以此给欢洪厂加钱的请求，此为要约，在王冰明确一件加4元钱的情况下，钱焕文表示“我尽力就这样给你去完成”，此为承诺，双方虽未签订书面合同，但已就新的出货期、加工费增加款等问题达成一致，合同成立，对双方均具有约束力。其次，关于王冰是否构成表见代理的问题，王冰作为恒美公司职员，一直负责跟进双方当事人之间的加工进度，在出货延期之后，王冰一直以恒美公司代表身份与欢洪厂进行磋商，欢洪厂有理由相信王冰具有代理权，故王冰的行为构成表见代理，其与欢洪厂达成的协议对恒美公司具有约束力。欢洪厂已按约定履行加工义务，恒美公司理应支付加工款，故对欢洪厂主张恒美公司支付拖欠的加工费及迟

首先，关于欢洪厂就增加加工费用与恒美公司员工王冰以微信聊天的方式进行磋商达成的协议是否具有合同效力的问题，《中华人民共和国合同法》第二十五条规定，“承诺生效时合同成立”，根据查清的事实，因恒美公司原因导致欢洪厂未能按照双方约定的时间交付产品，恒美公司员工王冰为保证成品能尽早交付客户与欢洪厂的钱焕文进行微信沟通，通过对双方微信聊天记录的分析，王冰分别在2017年4月7日下午6时27分及2017年4月8日下午1时39分提出提早安排货期并以此给欢洪厂加钱的请求，此为要约，在王冰明确一件加4元钱的情况下，钱焕文表示“我尽力就这样给你去完成”，此为承诺，双方虽未签订书面合同，但已就新的出货期、加工费增加

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙04民终1735号上诉人（原审被告）：嘉兴恒美服饰有限公司。住所地：浙江省桐乡市龙翔街道工业园区。统一社会信用代码：91330483725897732G。法定代表人：钟志新，执行董事。委托诉讼代理人：郑胜，北京德恒（杭州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李建华，北京德恒（杭州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：常熟市虞山镇莫城欢洪服装厂。……