装饰装修合同纠纷 （2017）渝05民终5954号

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按合同约定全面履行自己的义务，当事人不按合同约定履行义务的，应按合同约定向对方承担违约责任。周仁平与标榜建司所签《施工合同》不违反法律法规的相关规定，依法成立并有效，双方应按合同约定全面履行各自的义务。关于工期延误及责任承担问题，首先，合同约定工期为八十五个法定工作日，庭审中双方认可按合同的约定，装修工程应于2015年12月29日前完工，工程没有按期完工，双方均无异议。其次，合同履行中，周仁平按约定交付第一期工程款后，标榜建司作为专业装修公司，应当合理安排工期，确保在工期内完工，并在每个工期完工后按合同约定通知周仁平方验收，填写工程验收单，以此确定各期工程款支付时间，但在两次庭审中，标榜建司均没能举示各期工程验收单，以此明确周仁平应交纳工程款的时间，更没有按其举示的《服务手册》载明内容出示各期工期验收记录单、工程款缴款通知单、工期进度单等，只是辩称周仁平没有按期支付工程款导致工期延误；对各期工程款的支付，双方均认可是在标榜建司电话通知后周仁平才交款，而周仁平交纳第二期工程款的时间为2015年12月13日，此时距合同约定的工期截止时间2015年12

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按合同约定全面履行自己的义务，当事人不按合同约定履行义务的，应按合同约定向对方承担违约责任。周仁平与标榜建司所签《施工合同》不违反法律法规的相关规定，依法成立并有效，双方应按合同约定全面履行各自的义务。关于工期延误及责任承担问题，首先，合同约定工期为八十五个法定工作日，庭审中双方认可按合同的约定，装修工程应于2015年12月29日前完工，工程没有按期完工，双方均无异议。其次，合同履行中，周仁平按约定交付第一期工程款后，标榜建司作为专业装修公司，应当合理安排工期，确保在工期内完工，并在每个工期完工后按合同约定通知周仁平方验收，填写工程验收单，以此确定各期工

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2017）渝05民终5954号上诉人（原审被告）重庆世纪标榜建筑工程有限公司，住所地重庆市九龙坡区。法定代表人张栩菁，经理。被上诉人（原审原告）周仁平，男，1972年3月7日出生，汉族，住重庆市綦江区。上诉人重庆世纪标榜建筑工程有限公司（以下简称标榜建司）因与被上诉人周仁平装饰装修合同纠纷一案，不服重庆市綦江区人民法院（2017）渝0110民初2744号民……