买卖合同纠纷 （2017）辽08民终2135号

沪良工阀门公司与嘉晨公司之间签订的订货合同，系双方在平等自愿的基础上订立的，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同，双方应严格履行。本案中，沪良工阀门公司已经向嘉晨公司交付货物，且合同中约定的货物质保金的付款期限亦已经届满，嘉晨公司未依约支付货款，属于违约行为。订货合同第三条约定“买卖双方加盖单位合同章后合同正式生效”、第四条约定“合同生效后45个工作日内全部到货”，故交货时间起点应为合同生效日即2016年2月3日。订货合同中并未约定交货起点时间可因附件确定产品名称日期或其他事由而顺延，故沪良工阀门公司关于确定的产品名称日期应当为履行合同期限的起始日期的辩解理由，因与订货合同约定不符，本院不予采纳。沪良工阀门公司2016年3月29日完成交货，属逾期交货，应当向嘉晨公司承担逾期交货的违约责任。综上，沪良工阀门公司要求嘉晨公司支付货款136787元，理由正当，本院予以支持。鉴于，在订货合同的履行过程中，嘉晨公司存在拖欠货款的事实，沪良工阀门公司亦存在逾期交货事实。根据双方订货合同第九条“如买卖双方违约，买卖双方需向对方支付合同总金额30%的违约金”之约定，本案双方当事人均存在违约

沪良工阀门公司与嘉晨公司之间签订的订货合同，系双方在平等自愿的基础上订立的，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同，双方应严格履行。本案中，沪良工阀门公司已经向嘉晨公司交付货物，且合同中约定的货物质保金的付款期限亦已经届满，嘉晨公司未依约支付货款，属于违约行为。订货合同第三条约定“买卖双方加盖单位合同章后合同正式生效”、第四条约定“合同生效后45个工作日内全部到货”，故交货时间起点应为合同生效日即2016年2月3日。订货合同中并未约定交货起点时间可因附件确定产品名称日期或其他事由而顺延，故沪良工阀门公司关于确定的产品名称日期应当为履行合同期限的起始日期的辩解理由，因与订货合同约定不符

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽08民终2135号上诉人（原审被告、反诉原告）：营口嘉晨燃化有限公司，住所地营口市。法定代表人：孙朝风，该公司总经理。委托代理人：张家宽，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告、反诉被告）：沈阳沪良工阀门销售有限公司。住所地沈阳市。法定代表人：陈峰，系该公司总经理。委托代理人：吴天文，系辽宁常兴律师事务所律师。上诉人营口嘉晨燃化有限公司（以下称嘉……