建设工程施工合同纠纷 (2019)鲁06民终5431号
裁判要旨
工程质量有问题的情况之下,也无法按照该工程量汇总计算造价并支付。2.工程联系单、工人误工费,证明被告负责人唐伟签字认可并加盖了公司公章,由于财务不到位,误工费合计为682000元。被告质证称,对证据真实性认可,但是误工是因为建设单位原因导致停工,不应由被告支付。3.施工期间购买的工具明细,证明原告为该工程购买的机具,由于被告违约,原告购买的施工机械费用合计为59040元,应由被告承担,现在依然在工地上放置。4.生活用品和办公用品收据原件16张,证明原告为该工程购买的办公桌、办公椅、饮水机等支出48076元,以上办公用品因工程中途停工,该费用应由被告承担。5.施工现场用的用电设施收据原件,共计23张,证明原告为该工程购买的电缆线、开关箱等支出合计68177.5元,以上施工电缆线现仍在施工现场,因工程中途停工,该费用应由被告承担。6.木工、钢筋加固棚费用明细原件共7页,证明原告为该工程施工支出25624元,因工程中途停工,该费用应由被告承担。7.安全设施材料类收据原件,共计13张,证明原告为本工程施工时,购买的安全网等价款支出153960元,以上材料因工程中途停工,所有材料现在闲置于该工程
摘要
工程质量有问题的情况之下,也无法按照该工程量汇总计算造价并支付。2.工程联系单、工人误工费,证明被告负责人唐伟签字认可并加盖了公司公章,由于财务不到位,误工费合计为682000元。被告质证称,对证据真实性认可,但是误工是因为建设单位原因导致停工,不应由被告支付。3.施工期间购买的工具明细,证明原告为该工程购买的机具,由于被告违约,原告购买的施工机械费用合计为59040元,应由被告承担,现在依然在工地上放置。4.生活用品和办公用品收据原件16张,证明原告为该工程购买的办公桌、办公椅、饮水机等支出48076元,以上办公用品因工程中途停工,该费用应由被告承担。5.施工现场用的用电设施收据原件,共计2
正文(节选)
山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁06民终5431号上诉人(原审原告):四川昱丰源建筑劳务有限公司,住所地四川省巴中市巴州区通佛路电力小区3号楼4-1号。法定代表人:王婧,总经理。委托诉讼代理人:田彬,男,公司职员。委托诉讼代理人:韩新,山东鲁通律师事务所律师。上诉人(原审被告):江苏大汉建设实业集团有限责任公司,住所地江苏省沛县沛城镇歌风路6号。法定代表人:张开文,董事长。……