装饰装修合同纠纷 (2019)渝0107民初9254号
裁判要旨
被告视觉装饰经本院依法送达传票,既不提交答辩状又不到庭应诉,是对自己诉讼权利的放弃,本院可以根据法庭查明的事实依法缺席判决。 原告王颖与被告视觉装饰签订的《室内装饰合同》是双方当事人真实意思表示,内容符合法律规定,属有效合同,双方应按合同约定条款遵照履行。 原告支付了装修款40000元,被告视觉装饰应按约定履行装修义务。 结合物业公司的证明、照片及当事人的陈述,本院对案涉房屋装修停工的事实予以确认。 现被告视觉装饰仅进行部分施工就停工至今,原告无法与被告视觉装饰及其经营者取得联系,被告视觉装饰也未到庭说明停工原因,停工事实导致原告的合同目的无法实现,原告有权提出解除合同,故原告要求解除合同的请求成立,本院予以支持。 原告在起诉状中提起解除合同,起诉状于2019年7月23日公告送达,解除合同的意思即到达被告视觉装饰,本院确认该日期为解除合同的日期。 对于已完工程量及未完工工程量的确认,原告自认已完工价值为1万余元,被告视觉装饰未到庭予以抗辩。 本院结合原告举示的装修清单和照片,并综合考虑合同约定承包方式、合同价款、实际完工情况、以及实际施工部分在装修工程量、工程款中所占比例、市场行情等因
摘要
王颖与杨永梅长寿区视觉装饰经营部装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
重庆市九龙坡区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0107民初9254号原告:王颖,女,汉族,1985年11月27日生,住重庆市长寿区。 被告:长寿区视觉装饰经营部。 经营场所:重庆市长寿区渡舟街道菩提大道**,注册号500221606320247。 经营者:涂彦文,男,彝族,1984年5月12日生,住云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县,公民身份号码5325251984********。 被告:……