建设工程施工合同纠纷 （2021）豫01民终8165号

六建公司与医药公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应全面履行自己的义务。六建公司与医药公司均认可涉案工程因资金问题自2017年10月停工至今，《建设工程施工合同》已实际上不具备继续履行的条件，六建公司签订《建设工程施工合同》的目的已不能实现，故六建公司要求解除《建设工程施工合同》，符合法律规定，该院予以支持。六建公司前期已施工部分的工程款及索赔款项数额已经中兴豫建设管理有限公司鉴定审核，且六建公司与医药公司均在中兴豫建设管理有限公司出具的《基本建设工程结算审核定案表》、《基本建设工程结算审定签署表》中加盖印章进行确认，故该院对六建公司前期已施工部分的工程款为24432910.59元，索赔部分金额为12432912.01元，共计36865822.6元的事实予以确认。扣除医药公司已支付六建公司的工程款6950000元，六建公司要求医药公司支付剩余工程款及索赔款项29915800元，理由正当，证据充分，该院予以支持。六建公司与医药公司于《会议纪要》中约定所欠工程款项按月利率1.35％计取财务成本，且《基本建设工程结算审定签署表》载明的截止2020年11月30日的

六建公司与医药公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应全面履行自己的义务。六建公司与医药公司均认可涉案工程因资金问题自2017年10月停工至今，《建设工程施工合同》已实际上不具备继续履行的条件，六建公司签订《建设工程施工合同》的目的已不能实现，故六建公司要求解除《建设工程施工合同》，符合法律规定，该院予以支持。六建公司前期已施工部分的工程款及索赔款项数额已经中兴豫建设管理有限公司鉴定审核，且六建公司与医药公司均在中兴豫建设管理有限公司出具的《基本建设工程结算审核定案表》、《基本建设工程结算审定签署表》中加盖印章进行确认，故该院对六建公司前期已施工部分的工程款为244

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终8165号上诉人(原审被告)：中国药材郑州医药有限公司。法定代表人：石亚超，该公司执行董事。委托诉讼代理人：苗露彬，河南豫威律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙宇，河南豫威律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：河南六建建筑集团有限公司。法定代表人：高云建，该公司董事长。委托诉讼代理人：康朝伟，金研（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理……