建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂07民终94号

华宇公司对上述证据的真实性无异议，本院采信其记载的内容。经审理查明：原审认定的事实属实。本院另查明，华宇公司与格雷斯鄂州分公司签订的《湖北省建设工程施工合同》约定：承包人可依法进行工程分包，承包人的工程分包应告知监理工程师和发包人。2013年10月24日，华宇公司向格雷斯鄂州分公司出具工作联系函称：我公司承建的你公司工程在2013年7月份就已经具备了竣工验收条件，且已于2013年9月9日和9月28日两次提出了竣工验收申请，由于你方规划手续的原因迟迟不对工程进行验收。现你方已经实际使用该工程，按照相关法律规定应视为工程已经验收合格。竣工日期为2013年9月9日，保修期也从该日进行计算。事后，格雷斯鄂州分公司收到了该工作联系函，但仍未对工程进行验收。2015年11月30日，格雷斯鄂州分公司向华宇公司支付工程款1025824.48元，同年12月1日，华宇公司向格雷斯鄂州分公司开具税务发票一张，金额为17125617元。本院认为，涉案工程已经分批使用的事实，三方当事人均无异议。从华宇公司向格雷斯鄂州分公司出具的工作联系函可以看出，华宇公司既认可了涉案工程具备验收条件（没有验收的原因在于格雷斯鄂

华宇公司对上述证据的真实性无异议，本院采信其记载的内容。经审理查明：原审认定的事实属实。本院另查明，华宇公司与格雷斯鄂州分公司签订的《湖北省建设工程施工合同》约定：承包人可依法进行工程分包，承包人的工程分包应告知监理工程师和发包人。2013年10月24日，华宇公司向格雷斯鄂州分公司出具工作联系函称：我公司承建的你公司工程在2013年7月份就已经具备了竣工验收条件，且已于2013年9月9日和9月28日两次提出了竣工验收申请，由于你方规划手续的原因迟迟不对工程进行验收。现你方已经实际使用该工程，按照相关法律规定应视为工程已经验收合格。竣工日期为2013年9月9日，保修期也从该日进行计算。事后，格雷

湖北省鄂州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂07民终94号上诉人（原审被告）：湖北华宇建筑总承包有限公司，住所地：武汉市武昌区中南街梅苑小区103栋3单元。法定代表人：梅斌，该公司总经理。委托代理人：胡华新，该公司职员（代理权限为特别授权）。委托代理人：王早怀，该公司职员（代理权限为一般授权）。上诉人（原审被告）：格雷斯中国有限公司鄂州分公司，住所地：鄂州市鄂州经济开发区轻工路18号。……