装饰装修合同纠纷 (2019)鲁1722民初1214号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款:“当事人可以约定一方解除合同的条件。 解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。” 第九十四条:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。 涉案合同第十一约定:“违约责任:因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿由此造成的经济损失。” 王爱云对此没有举示证据证明其实施了“合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议”的行为。 另,王爱云主张工期时间为2018年8月17日至2018年10月23日,但事实是2018年11月21日至2018年12月29日,王爱云又继续交付装修款22700元,且注明为“补交合同款”,由此说明涉案当事人对工期进行了变更约定,以上事实证明园尚公司的行为与《合同法》第九十四条法定解除的条件不符。 王爱云请
摘要
王爱云与单县园尚装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省单县人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁1722民初1214号原告:王爱云,女,1977年10月20日出生,汉族,住单县。 委托诉讼代理人:韩光玲,山东君诚仁和律师事务所律师。 被告:单县园尚装饰工程有限公司。 住所地:单县北城北园路**。 统一社会信用代码:91371722MA3MN11J2W。 法定代表人:颜娟。 委托诉讼代理人:曹启贺,该公司员工。 原告王爱云与被告单县园尚装饰工程……