建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁03民终4380号

原被告签订的建设工程施工合同及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告已将涉案工程施工完毕，并验收合格移交被告使用，被告应当按照涉案工程的造价支付工程款1786048.93元。关于原告主张的工程款违约金的问题。原告主张按照每天2万元的标准计算23个月，计算标准明显高于其损失。在合同没有约定的情况下，参照民间借贷司法解释的年利率6%的标准计算较为合理。原告主张的违约金起算时间为2017年2月15日不符合双方之间的合同约定，按照合同约定的线路验收通电后付款时间节点，应为工程验收合格移交后的时间，即2017年5月25日。按照工程款本金1786048.93元为基数，以年利率6%为计算标准，23个月的违约金为116093.17元。关于原告在施工过程中，是否存在延误工期违约的问题。原被告于2016年7月26日签订的会议纪要及双方之间的合同约定，系被告主张原告延误工期的依据。该会议纪要约定的竣工日期为2016年8月15日，系对双方所签工程施工合同竣工日期的变更。会议纪要中未完成的塔架工程还有迁占工作未完成，迁占工作中何时能够与占地村民达成占地青苗补偿协议

原被告签订的建设工程施工合同及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告已将涉案工程施工完毕，并验收合格移交被告使用，被告应当按照涉案工程的造价支付工程款1786048.93元。关于原告主张的工程款违约金的问题。原告主张按照每天2万元的标准计算23个月，计算标准明显高于其损失。在合同没有约定的情况下，参照民间借贷司法解释的年利率6%的标准计算较为合理。原告主张的违约金起算时间为2017年2月15日不符合双方之间的合同约定，按照合同约定的线路验收通电后付款时间节点，应为工程验收合格移交后的时间，即2017年5月25日。按照工程款本金1786048.93

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁03民终4380号 上诉人（原审被告）：湖南省工业设备安装有限公司。住所地：湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城。 法定代表人：周慧，董事长。 委托诉讼代理人：侯振宇，山东远信律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：淄博瑞安输变电工程有限公司。住所地：山东省淄博市张店区和平路130号。 法定代表人：徐波涛，董事长。 委托诉讼代理人：颜……