加工合同纠纷 （2020）浙06民终4688号

关于中丽公司主张货款金额。根据查明事实，中丽公司已按合同约定向佳宝公司交付合同项下的直纺1线、2线、5线、6线成套设备，佳宝公司也已使用，佳宝公司应按合同约定支付331万元的货款，对该项诉请，该院予以支持。至于中丽公司主张的利息损失，该院依法调整为按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率/全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算。关于佳宝公司提出中丽公司逾期交货应承担违约责任的诉讼请求。双方签订合同虽约定了设备交付时间，但亦约定交货前提为佳宝公司支付相应货款。本案中佳宝公司按约定时间支付了预付款，但进度款一支付的时间在2018年3月12日，已超过合同约定付款期限，中丽公司行使先履行抗辩权延迟发货存在一定合理性。且考虑中丽公司在佳宝公司至今未支付进度款二的前提下也已将直纺5线、6线成套设备发送给佳宝公司使用。综上，对佳宝公司的该项诉请，缺乏事实及法律依据，该院不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、佳宝公司应支付给中丽公司货款331万元，并支付自2018年3月16日起至

关于中丽公司主张货款金额。根据查明事实，中丽公司已按合同约定向佳宝公司交付合同项下的直纺1线、2线、5线、6线成套设备，佳宝公司也已使用，佳宝公司应按合同约定支付331万元的货款，对该项诉请，该院予以支持。至于中丽公司主张的利息损失，该院依法调整为按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率/全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算。关于佳宝公司提出中丽公司逾期交货应承担违约责任的诉讼请求。双方签订合同虽约定了设备交付时间，但亦约定交货前提为佳宝公司支付相应货款。本案中佳宝公司按约定时间支付了预付款，但进度款一支付的时间在2018年3月12日，已超过合同约定付款期限，中丽公司行使先履行抗辩权

浙江省绍兴市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙06民终4688号 上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江佳宝聚酯有限公司，住所地浙江省绍兴市斗门街道西湖头。 法定代表人：楼宝良，董事长。 委托诉讼代理人：金达洪，浙江正大金茂律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金晓永，浙江正大金茂律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：北京中丽制机工程技术有限公司，住所地北京市通州区中关村科技园通……