定作合同纠纷 （2021）苏02民终2917号

根据九川公司的陈述，14张图纸理算重量为98.759吨，晓陆公司供货106.924吨，现经鉴定有32.991吨不合格，故晓陆公司的供货己使用73.933吨，理论上九川公司只需再定作24.826吨即可，晓陆公司也只应赔偿这部分的差价损失，即为5709.98元。对于第二项损失，九川公司举证其与含山县鼎立模具有限公司（发包人，以下简称鼎立公司）签订的建设工程施工合同，约定工程名称含山县鼎立模具有限公司厂区2号厂房工程，计划开工日期2018年11月9日，计划竣工日期2019年5月29日，合同价约820万元（暂定，不含水卫、电气及消防工程）。在合同第三部分专用合同条款，第16.2.2条第二款约定“若由承包人自身原因导致延期的，每延期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金”。九川公司称晓陆公司最后一批交付时间为2020年1月4日，考虑到疫情影响，安徽省于2020年1月24日启动重大公共卫生事件一级响应，故2020年1月4日至24日，延误工期20天，实际损失16400元。晓陆公司质证对真实性不予认可，且与本案无关。一审法院认为，根据该合同约定的工期，该工程应早己结束，因此，如有延误也是九川公司自已的事

根据九川公司的陈述，14张图纸理算重量为98.759吨，晓陆公司供货106.924吨，现经鉴定有32.991吨不合格，故晓陆公司的供货己使用73.933吨，理论上九川公司只需再定作24.826吨即可，晓陆公司也只应赔偿这部分的差价损失，即为5709.98元。对于第二项损失，九川公司举证其与含山县鼎立模具有限公司（发包人，以下简称鼎立公司）签订的建设工程施工合同，约定工程名称含山县鼎立模具有限公司厂区2号厂房工程，计划开工日期2018年11月9日，计划竣工日期2019年5月29日，合同价约820万元（暂定，不含水卫、电气及消防工程）。在合同第三部分专用合同条款，第16.2.2条第二款约定“若由承

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终2917号上诉人（原审被告）：无锡晓陆科技有限公司，统一社会信用代码91320206MA1YXKJ64A，住所地江苏省无锡市惠山区钱桥街道晓丰社区。法定代表人：陆晓超。委托诉讼代理人：曹永红，江苏金匮律师事务所律师。上诉人（原审被告）：陆晓超，男，1982年8月29日生，汉族，住江苏省无锡市惠山区。委托诉讼代理人：曹永红，江苏金匮律师……