建设工程施工合同纠纷 （2019）川1902民初1793号
裁判要旨
建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 原告与陈道乾订立的《土石方工程施工合同》,因原告王勤未取得建筑施工企业资质。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……”；故该合同无效。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。 本案原告虽未完成施工任务，中途停工，其责任不应由原告承担，同时对原告已完工程进行了结算，视为工程验收合格，有权主张工程价款。 本案的争议焦点系被告中建二局第一建司是否应当承担责任。 本院认为，陈道乾以被告所承建案涉项目的委托代理人名义与原告订立合同，并加盖了项目部印章，且案涉项目实际由被告承建，足以证明原告尽到了必要的审查义务，有理由相信陈道乾代表被告履行职务行为，应当由被告向原告承担合同责
摘要
王勤与中建二局第一建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省巴中市巴州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1902民初1793号 原告：王勤，男，生于1969年6月2日，汉族，住四川省宣汉县。 委托诉讼代理人：彭才勇，四川九朝律师事务所律师。 被告：中建二局第一建筑工程有限公司，住所地：北京市丰台区永定门外海户屯165号。 法定代表人：温明，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张澜于，四川康兑律师事务所律师。 原告王勤与被告中建二局第……