建设工程施工合同纠纷 （2014）枣民五初字第30号

原、被告就广府壹号二标段项目签订的建设工程施工合同，因合同主体具有开发、建设资质，内容不违反法律、法规强制性规定，应为有效合同。合同签订后，因被告不具备相应的施工条件，原告实际施工了广府壹号3号住宅楼工程，被告应当根据原告实际完成的工程量按照约定支付工程进度款。至原告施工完成地下二层及地上二层工程时，被告未向原告支付任何款项，被告未按约定支付工程款的行为构成违约。原告对于施工的地下二层及地上二层工程，已向被告提交了工程结算书，被告对原告完成的工程量无异议，认可结算书中的工程造价是按合同约定的取费标准计算而来，故被告应向原告支付工程款8897751.33元。因被告未支付工程款导致原告全面停工，被告对于原告停工造成损失的事实认可，并对原告每日损失组成及金额予以确认，故原告要求被告承担逾期付款及停工损失的诉请，本院予以支持。对被告违约行为导致原告无法实现合同目的，要求解除合同的诉请，本院予以支持。考虑被告虽对每日损失金额作出确认，但原告在被告延期付款超出合同约定期限拒不履行，已构成根本违约的情形下，应当采取相应的补救措施避免损失的扩大，原告对放任并扩大了的损失应当自行负责。因被告同意对于未付

原、被告就广府壹号二标段项目签订的建设工程施工合同，因合同主体具有开发、建设资质，内容不违反法律、法规强制性规定，应为有效合同。合同签订后，因被告不具备相应的施工条件，原告实际施工了广府壹号3号住宅楼工程，被告应当根据原告实际完成的工程量按照约定支付工程进度款。至原告施工完成地下二层及地上二层工程时，被告未向原告支付任何款项，被告未按约定支付工程款的行为构成违约。原告对于施工的地下二层及地上二层工程，已向被告提交了工程结算书，被告对原告完成的工程量无异议，认可结算书中的工程造价是按合同约定的取费标准计算而来，故被告应向原告支付工程款8897751.33元。因被告未支付工程款导致原告全面停工，被

山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）枣民五初字第30号原告：山东德标建设有限公司。住所地：枣庄高新区宁波路*号。法定代表人：周德标，经理。委托代理人：米义，男，1970年4月20日出生，回族。委托代理人：李昊。被告：山东鼎天投资置业有限公司。住所地：枣庄市市中区解放中路**号第*幢。法定代表人：王明钧，董事长。委托代理人：王晓斌，男，1976年9月22日出生，汉族。委托代理人：朱……