建设工程分包合同纠纷 （2015）成民终字第2699号

关于八建公司请求芙蓉公司支付逾期竣工违约金110万元的诉讼请求，各方当事人争议的焦点在于本案诉争工程是否逾期竣工，逾期竣工违约责任如何承担、以及逾期竣工造成八建公司损失的大小。关于是否逾期竣工。根据《工程监理日志》所记载的情况，芙蓉公司在2009年8月25日即进场进行准备，在2010年1月8日最后一次进行隔墙板的整体安装工作，而从2010年1月13日起至2010年6月开始进行隔墙板的零星施工，该《工程监理日志》系工程监理单位依法制作，具有较高的客观性和真实性，在没有其他证据证明竣工时间的情况下，《工程监理日志》载明在2010年1月8日后,再无FR隔墙板的整体施工，故原审法院确认芙蓉公司最终在2010年1月8日完成《承包合同》所要求的8-26层FR隔墙板的整体施工工程。而根据八建公司、芙蓉公司、西区医院于2009年8月24日签订的《承包合同》的约定，芙蓉公司应当于该合同生效后70个日历天内，也即在2009年11月3日前完成西区医院扩建一期工程主体8-26层的FR隔墙板安装工作。综上所述，原审法院认定芙蓉公司所完成的FR隔墙板安装工作存在逾期竣工的情况，逾期时间从2009年11月4日至20

关于八建公司请求芙蓉公司支付逾期竣工违约金110万元的诉讼请求，各方当事人争议的焦点在于本案诉争工程是否逾期竣工，逾期竣工违约责任如何承担、以及逾期竣工造成八建公司损失的大小。关于是否逾期竣工。根据《工程监理日志》所记载的情况，芙蓉公司在2009年8月25日即进场进行准备，在2010年1月8日最后一次进行隔墙板的整体安装工作，而从2010年1月13日起至2010年6月开始进行隔墙板的零星施工，该《工程监理日志》系工程监理单位依法制作，具有较高的客观性和真实性，在没有其他证据证明竣工时间的情况下，《工程监理日志》载明在2010年1月8日后,再无FR隔墙板的整体施工，故原审法院确认芙蓉公司最终在2

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）成民终字第2699号上诉人（原审原告）成都市第八建筑工程公司。住所地：四川省成都市金牛区马鞍南路**号。法定代表人翟晓明，总经理。委托代理人盛俊毅，四川发现律师事务所律师。委托代理人田瑶，四川发现律师事务所律师。上诉人（原审被告）成都芙蓉新型建材有限公司。住所地：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道燃灯寺路***号。法定代表人田定齐，董事长。委托代理人……