建设工程施工合同纠纷 （2019）云0502民初2163号
裁判要旨
上述证据来源合法，内容真实，能够证明本案事实，本院予以采信。 被告东闽建筑公司未向本院提交证据。 根据当事人陈述和上述证据的分析认定，本院确认如下法律事实： 原被告于2018年5月4日签订《保山市中通快递机场扩建项目办公楼钢结构加工与安装工程施工合同》约定：原告将保山中通快递机场扩建项目办公楼钢结构加工与安装工程发包给被告，合同定价为596400元〔其中钢结构主体工程一栋两层264平方米左右造价422400元（含土建基础，一二两层水泥地面硬化10公分，钢结构主体钢架，内外墙封闭材质为轻质墙板材料，层面封闭为彩钢板保湿材料，内外墙罩白粉刷，地面及屋顶装修，水电门窗，室内消防箱及室内消防管道等），室外场地混泥土硬化500㎡造价110000元，搬迁钢架安装包含土建部分200㎡造价64000元。 以上按实际工程量结算，超出工程量另算〕。 工期为90天（下雨几天或停水停电几天，推后几天），工程完工后由原告组织验收。 约定的履行期限届满，被告未完成约定工作。 双方于2018年10月21日签订《补充协议》约定：为保证原告顺利完成“2018年双十一快递高峰工作”任务，被告必须在2018年11月5日
摘要
保山全通速递服务有限公司与云南东闽钢铁建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省保山市隆阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)云0502民初2163号 原告保山全通速递服务有限公司。 统一社会信用代码：915305020671381864。 住所地：保山市隆阳区兰城街道永昌路四季花园翠秀苑1号。 法定代表人杨华，该公司总经理。 委托诉讼代理人杨德楚，云南弘蕊律师事务所律师。 代理权限为特别授权。 被告云南东闽钢铁建筑工程有限公司。 统一社会信用代码：……