买卖合同纠纷 （2020）浙01民终6485号

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 本案中，星云公司、捷能公司签订案涉《采购合同》和《星云模组半自动生产线技术协议书》为双方真实意思表示，内容合法有效，双方均应全面、诚实和善意地履行各自义务、行使各自权利。 对于捷能公司本诉主张设备逾期交付的问题。前述合同中约定星云公司应于收到捷能公司交付的预付款后75天内将设备送达约定的交货地点，并约定如星云公司到期未履行交付产品，捷能公司可以解除合同。而根据双方合同履行情况看，星云公司在2017年3月24日收到捷能公司支付的192万元预付款后，确有未在前述合同约定的期限内完成完全交付设备的行为，构成违约，捷能公司依约享有合同解除权，但从本案查明的合同的履行情况看,捷能公司并无行使该权利，而系继续接收星云公司已逾期交付的设备并组织验收，且陆续支付了第二期的货款192万元，捷能公司的该部分继续履行合同行为应视为系对前述解除权的放弃，故捷能公司在本案中以星云公司逾期交付设备为由，要求解除双方间的《采购合同》并由捷能公司退还已付货款的诉讼请求，有违诚实守信的合同履行原则，该院不予支持。星

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 本案中，星云公司、捷能公司签订案涉《采购合同》和《星云模组半自动生产线技术协议书》为双方真实意思表示，内容合法有效，双方均应全面、诚实和善意地履行各自义务、行使各自权利。 对于捷能公司本诉主张设备逾期交付的问题。前述合同中约定星云公司应于收到捷能公司交付的预付款后75天内将设备送达约定的交货地点，并约定如星云公司到期未履行交付产品，捷能公司可以解除合同。而根据双方合同履行情况看，星云公司在2017年3月24日收到捷能公司支付的192万元预付款后，确有未在前述合同约定的期限内完成完全交付设备

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙01民终6485号 上诉人（原审被告）：福建星云软件技术有限公司（原福州星云自动化技术有限公司），住所地：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路****楼（自贸试验区内）。 法定代表人：李有财，执行董事。 委托诉讼代理人：丁文辉、马德珍，北京德恒（福州）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：杭州捷能科技有限公司余杭分公司，住所地：杭州市余……