建设工程施工合同纠纷 （2021）新23民终1149号

争议焦点为：1．被告凯天环保公司是否应当承担因窝工给原告天利恒公司造成的租赁费损失32,518元；2．被告凯天环保公司是否应当承担原告天利恒公司解除合同后造成的租金损失300,000元及无法归还租赁物造成的损失776,467元。原告天利恒公司与被告凯天环保公司签订的《施工合同》，系双方真实意思的表示，且该合同对双方的权利义务进行了明确的约定，并已实际履行，系有效合同，受法律保护。双方都认可合同已于2018年3月15日解除，对此一审法院予以确认。关于争议焦点1。被告凯天环保公司是否应当承担因窝工给原告天利恒公司造成的租赁费损失32,518元。原告天利恒公司与被告凯天环保公司签订施工合同后，原告天利恒公司进入场地施工，并租赁了建筑设备，原告天利恒公司提交关于神华五彩湾1#机组脱硫超低排放工程现场误工确认的函，该函能够证明因凯天环保公司原因导致原告误工。该函由被告凯天环保公司项目负责人吴冬芽签字确认，并加盖被告凯天环保公司项目部印章。函中确认误工天数45天，租赁物在9天后到场，租赁物误工天数为36天，以上误工系被告凯天环保公司违约造成的，被告凯天环保公司应当承担该违约损失，经计算租金损失为9

争议焦点为：1．被告凯天环保公司是否应当承担因窝工给原告天利恒公司造成的租赁费损失32,518元；2．被告凯天环保公司是否应当承担原告天利恒公司解除合同后造成的租金损失300,000元及无法归还租赁物造成的损失776,467元。原告天利恒公司与被告凯天环保公司签订的《施工合同》，系双方真实意思的表示，且该合同对双方的权利义务进行了明确的约定，并已实际履行，系有效合同，受法律保护。双方都认可合同已于2018年3月15日解除，对此一审法院予以确认。关于争议焦点1。被告凯天环保公司是否应当承担因窝工给原告天利恒公司造成的租赁费损失32,518元。原告天利恒公司与被告凯天环保公司签订施工合同后，原告天

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新23民终1149号 上诉人（原审原告）：新疆天利恒建设工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区卡子湾村东华南路53巷9号。 法定代表人：谭海燕，该公司总经理。 委托诉讼代理人：黄连明，新疆联明律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵倩，新疆联明律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：航天凯天环保科技股份有限公司，住……