建设工程施工合同纠纷 （2016）桂10民终1103号

原告与被告经招投标后，双方签订的《建设工程施工合同》均是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应切实履行。上述合同签订后，金三泰公司已进行施工并完成所有的工程量，经验收合格，并于2011年12月16日将工程成果交付给被告使用，故金三泰公司要求被告支付工程余款合理，应予以支持。但该项目工程双方约定采用固定单价包干方式结算，即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定的条件及范围内是固定的，不允许调整。工程允许调整的是工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围以外的工程。故涉案工程应当以当事人之间约定的固定价格作为认定工程造价价款依据。本案中，双方约定“本合同价款采用固定单价合同方式确定，本项目采用固定单价包干，在工程施工过程中，如材料价格超过或低于本期单价±3%（不含3%）以上的或者产生二次搬运的，承发包双方在施工期间20天内办理签证作为结算依据。采用固定单价合同方式，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险”，旨在于如有材料价格超过或低于本期单价±3%（不含3%）以上的或者产生二次搬运的情形，经双方签证才作为工程价款调整依

原告与被告经招投标后，双方签订的《建设工程施工合同》均是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应切实履行。上述合同签订后，金三泰公司已进行施工并完成所有的工程量，经验收合格，并于2011年12月16日将工程成果交付给被告使用，故金三泰公司要求被告支付工程余款合理，应予以支持。但该项目工程双方约定采用固定单价包干方式结算，即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定的条件及范围内是固定的，不允许调整。工程允许调整的是工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围以外的工程。故涉案工程应当以当事人之间约定的固定价格作为认定工程造价价款依据。本案中，双方约定“本

广西壮族自治区百色市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂10民终1103号上诉人（一审原告）广西金三泰建设工程有限公司。法定代表人顾家奕，该公司经理。委托代理人赵士恒，广西欣源律师事务所律师。委托代理人方高升，广西欣源律师事务所实习律师。被上诉人（一审被告）隆林各族自治县储备粮管理中心。（隆林县粮食局大院内）。法定代表人韦阳开，该中心主任。委托代理人胡枝现，广西齐川律师事务所律师。委托代理……