建设工程施工合同纠纷 （2017）豫15民终209号

原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》合法有效，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告约定的解除合同条件不违反法律规定，被告违反约定，将合同转包、分包，事实清楚，原、被告约定的解除合同条件已成就。原告给被告邮寄“解除合同通知书”，被告拒收，但并未提出异议。没有请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。被告答辩同意解除合同。故原告要求解除合同及补充协议的诉讼请求，法院予以支持。因被告主张工程款，已向本院提起诉讼，故工程款如何结算，原审法院不予处理。被告施工工程存在质量问题，有监理通知单、暂停令，质量整改通知书、检测报告为证，法院予以确认。原告主张的工期索赔，主体封顶后，被告从2015年9月停工至今，被告给原告的万象城·桂园进度计划，主体封顶后需十个月的时间才能竣工验收。故原告要求被告赔偿延误工期损失600000元（2000元×300天），法院予以支持。原告主张的其他工程质量赔偿，待其实际发生后另行主张，本案不予处理。被告关于管辖辩称，因未在一审开庭前提出，视为同意本院管辖。被告辩称补充协议无效，不存在转包，不存在质量问题，与查明事实不符，法院不予采

原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》合法有效，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告约定的解除合同条件不违反法律规定，被告违反约定，将合同转包、分包，事实清楚，原、被告约定的解除合同条件已成就。原告给被告邮寄“解除合同通知书”，被告拒收，但并未提出异议。没有请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。被告答辩同意解除合同。故原告要求解除合同及补充协议的诉讼请求，法院予以支持。因被告主张工程款，已向本院提起诉讼，故工程款如何结算，原审法院不予处理。被告施工工程存在质量问题，有监理通知单、暂停令，质量整改通知书、检测报告为证，法院予以确认。原告主张的工期索赔

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫15民终209号上诉人（原审被告）:河南鑫厦建筑工程有限公司（以下简称河南鑫厦公司）法定代表人易慧民，公司经理。委托代理人易海燕，河南紫弦律师事务所律师。委托代理人刘延章，河南天风律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:信阳九安昌平置业有限公司（以下简称信阳九安公司），地址：信阳市平桥大道190号。法定代表人梁远志，公司董事长。委托代理人申启发……