装饰装修合同纠纷 （2018）鲁0102民初5641号
裁判要旨
原告徐妨妨与被告联盟装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以认定。 根据原告徐妨妨提交的收款收据，可以证实原告徐妨妨于2017年3月16日向被告联盟装饰公司交纳了首期工程款105000元。 根据合同第一条的约定，工期应为60日，开工日期为首期款到账后第四日，故按照该约定，被告联盟装饰公司应于5月20日前完成施工，但被告联盟公司未提交证据证明其已按约完成了施工，亦未提交证据证明发生了非因其原因而导致工期顺延的情形。 因此，本院认为被告联盟装饰公司的行为已构成违约，应当承担相应的违约责任。 对原告徐妨妨主张的其向工人支付人工费2000元的事实，因原告徐妨妨对此未提交证据予以证明，故本院不予采信。 根据合同第10.1条、10.2条的约定，在原告徐妨妨向被告联盟装饰公司支付中期款之前，被告联盟装饰公司应当完成现场木制品框架、瓦工项目及水电管路铺设、乳胶漆粉刷，并通知原告徐妨妨进行中期验收。 但被告联盟装饰公司未提交证据其已完成了上述工程，亦未提交证据证明其已通知原告徐妨妨进行验收，其应当承担举证不能的责任。 根据原告徐妨妨提交的录像，可以证实
摘要
徐妨妨与济南联盟装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0102民初5641号原告：徐妨妨，女，1984年11月23日出生，汉族，住山东省邹城市。 委托诉讼代理人：陈庆强，山东宸合宸律师事务所律师。 被告：济南联盟装饰工程有限公司，住所地济南市。 法定代表人：温振龙，总经理。 原告徐妨妨与被告济南联盟装饰工程有限公司（以下简称联盟装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行……