建设工程施工合同纠纷 （2021）豫01民终4304号

关于2019年6月4日结算单及2020年1月17日决算单的性质。当事人陈述各执一词，刘兴福主张均为阶段性结算，2020年决算并不是对工程最终结算的确认，其签字只是对上面罗列数字的确认；大荣公司主张2020年决算是在2019年基础上对所有账进行的最终结算；该院认为，第一，合同价款与结算价款。《承包协议》约定工程总价款11402000元；2019年结算总金额1900万元，2020年决算总金额20465027元。对于2020年决算与合同价款差额部分，刘兴福庭审中做出了支付的是延期造成的费用、租金及人工费等不一的陈诉。该院认为，单从结算金额来看，确在合同包工包料基础上增加了部分价款，大荣公司对此做出了合理、详细解释，即合同包工包料价款+工期延误费用+增加工程量费用；刘兴福在诉状中亦认可大荣公司共支付工程款20465027元。第二，结算主体与结算内容。2019年和2020年结算均是刘兴福与大荣公司代表孟伟达等人进行协商、核算，刘兴福作为完全民事行为能力人，其对于在结算单上签字的法律意义应是明知的，且应承担签字行为所产生的法律后果，亦应承担一定经营风险。另，两份结算单内容完整、规范，形式上无明显瑕

关于2019年6月4日结算单及2020年1月17日决算单的性质。当事人陈述各执一词，刘兴福主张均为阶段性结算，2020年决算并不是对工程最终结算的确认，其签字只是对上面罗列数字的确认；大荣公司主张2020年决算是在2019年基础上对所有账进行的最终结算；该院认为，第一，合同价款与结算价款。《承包协议》约定工程总价款11402000元；2019年结算总金额1900万元，2020年决算总金额20465027元。对于2020年决算与合同价款差额部分，刘兴福庭审中做出了支付的是延期造成的费用、租金及人工费等不一的陈诉。该院认为，单从结算金额来看，确在合同包工包料基础上增加了部分价款，大荣公司对此做出了

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终4304号上诉人（原审原告）：刘兴福，男，1974年4月2日生，汉族，住郑州市。委托诉讼代理人：陈晓伟，河南仟铄律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭娟，河南仟铄律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：郑州普罗房地产开发有限公司，住所地郑州市中牟县大孟镇普罗理想国艺术文化中心。法定代表人：徐春元，该公司总经理。委托诉讼代理人：苏孟飞，北……