装饰装修合同纠纷 （2019）辽02民终7499号

原告(反诉被告)四季花木与被告(反诉原告)刘德成签订的维多利亚紫丁香6#楼油漆大白合同及相关附件系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方方应严格履行。双方约定的工程期间为2015年10月1日至2016年5月31日，即便如被告(反诉原告)刘德成主张实际开工日期2015年10月16日，工期应进行相应顺延，亦应于2016年6月16日前完工。但在实际施工过程中，被告(反诉原告)刘德成直至2016年12月初仍未完成双方约定的工程项目，依双方合同约定，如果工期拖期达到30天，原告(反诉被告)四季花木有权解除合同。原告(反诉被告)四季花木2016年12月6日致函被告(反诉原告)刘德成，通知解除案涉合同，并将解除函邮寄送达给被告(反诉原告)刘德成，原告(反诉被告)四季花木行使合同解除权的行为符合法律规定，该解除应自该解除函邮寄到达被告(反诉原告)刘德成时(2016年12月10日)生效，被告(反诉原告)刘德成亦认可该合同已解除。故原告(反诉被告)四季花木诉请一审法院判决解除该合同已无必要，原告(反诉被告)四季花木此项诉讼请求一审法院不予支持。关于被告(反诉原告)刘德成已实际完成施工部分人工费造价，原告(

原告(反诉被告)四季花木与被告(反诉原告)刘德成签订的维多利亚紫丁香6#楼油漆大白合同及相关附件系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方方应严格履行。双方约定的工程期间为2015年10月1日至2016年5月31日，即便如被告(反诉原告)刘德成主张实际开工日期2015年10月16日，工期应进行相应顺延，亦应于2016年6月16日前完工。但在实际施工过程中，被告(反诉原告)刘德成直至2016年12月初仍未完成双方约定的工程项目，依双方合同约定，如果工期拖期达到30天，原告(反诉被告)四季花木有权解除合同。原告(反诉被告)四季花木2016年12月6日致函被告(反诉原告)刘德成，通知解除案涉合同，并将

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽02民终7499号上诉人（原审被告、反诉原告）：刘德成，男，1970年4月7日生，汉族，住辽宁省西丰县。上诉人（原审被告、反诉原告）：杨晓玉，女，1979年1月25日生，汉族，住大连市沙河口区。二上诉人共同委托诉讼代理人：刘斌，辽宁翊鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：大连四季花木绿化工程有限公司，住所地大连市中山区八一路**。……