装饰装修合同纠纷 (2019)川0781民初3388号

案号
(2019)川0781民初3388号
法院
江油市人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
江油市
裁判日期
2019-12-12

裁判要旨

第三人石美蓉用曾用名石倩与被告宝亿莱公司签订《装饰装修合同》及附件系双方真实意思表示,合法有效。 第三人石美蓉与王蓉合伙成立原告我家有海餐饮部,符合法律规定,石美蓉签署《装饰装修合同》属于合伙事务的经营活动,原告我家有海餐饮部有权主张合同的权利、承担合同的义务。 关于被告宝亿莱公司是否存在拖延工期的问题,《装饰装修合同》约定竣工日期为2018年6月3日,鉴于原告先后于2018年5月4日、5月23日、6月16日增加施工项目,2018年6月5日,第三人石美蓉才向被告宝亿莱公司支付了第四笔工程款(扇灰油漆进场)59,000元,由此可见被告宝亿莱公司于2018年6月16日完成施工并非违约,对原告主张被告拖延工期应承担违约金69,000元的诉讼请求,本院不予支持。 关于原告主张被告存在未按施工材质施工、未完成施工项目、及工程质量不合格的问题,《装饰装修合同》约定“甲方自行搬进入住,视为验收合格”,该约定符合法律规定,原告我家有海餐饮部未对装饰装修进行验收,即搬入开始经营,根据合同约定,自我家有海餐饮部使用之日即应认定装饰装修工程已经验收合格,被告宝亿莱公司不再负有施工中或经验收不合格的质量返

摘要

江油市中坝镇我家有海餐饮部与江油市宝亿莱装饰装修工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

四川省江油市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川0781民初3388号 原告:江油市中坝镇我家有海餐饮部,经营场所江油市中坝镇涪江路北段155号久盛华庭2号商铺楼1-2层,统一社会信用代码92510781MA67NRPL4H。 经营者:王蓉,女,汉族,生于1975年2月16日,住四川省江油市。 委托诉讼代理人:郭丽,四川太白律师事务所律师。 被告:江油市宝亿莱装饰装修工程有限公司,住……