建设工程施工合同纠纷 （2021）豫03民终2359号

本案是一起建设工程施工合同纠纷案件。三屯镇政府把施工工程发包给有资质的嵩山公司。嵩山公司又把工程整体转包给王亚珍施工，王亚珍没有资质，是郭武宾的员工，其受权与嵩山公司签订转包的建设工程施工合同，郭武宾是实际施工人。根据法律规定，嵩山公司将工程转包给没有施工资质的人进行施工属违法转包，所签订的建设工程施工合同是无效合同，因此造成工程停工损失，即违约金损失，应当承担过错责任。王亚珍没有任何施工资质，作为项目责任人从签订建设施工合同到签订责任承诺书均由其本人所为，在造成违约金损失上也应当承担责任。郭武宾是实际施工人，借用资质，造成合同无效，形成停工和违约金的损失应当承担过错责任。根据案件实际和双方实际过错程度，考虑酌定嵩山公司承担损失的30%，王亚珍与郭武宾属实际施工人承担主要责任即承担损失70%。对于损失的问题，查明违约金为421515.46元，诉讼费7622元，合计429137.46元。其它损失因没有提供证据支持本院无法认定。对于利息问题，可考虑从2020年11月2日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日。依照《中华人民共和国合同法》第五十二

本案是一起建设工程施工合同纠纷案件。三屯镇政府把施工工程发包给有资质的嵩山公司。嵩山公司又把工程整体转包给王亚珍施工，王亚珍没有资质，是郭武宾的员工，其受权与嵩山公司签订转包的建设工程施工合同，郭武宾是实际施工人。根据法律规定，嵩山公司将工程转包给没有施工资质的人进行施工属违法转包，所签订的建设工程施工合同是无效合同，因此造成工程停工损失，即违约金损失，应当承担过错责任。王亚珍没有任何施工资质，作为项目责任人从签订建设施工合同到签订责任承诺书均由其本人所为，在造成违约金损失上也应当承担责任。郭武宾是实际施工人，借用资质，造成合同无效，形成停工和违约金的损失应当承担过错责任。根据案件实际和双方实

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫03民终2359号上诉人（原审原告）：河南嵩山建筑安装有限公司，住所地安阳市解放大道180号(原安阳县政府院内）。法定代表人：孙建文，该公司经理。委托诉讼代理人：刘燕琳，河南王城律师事务所律师。上诉人（原审被告）：王亚珍，女，1990年10月25日生，汉族，住河南省汝阳县。委托诉讼代理人：刘磊，河南航星律师事务所律师。委托诉讼代理人：许鹏，河……