建设工程合同纠纷 （2021）豫08民终1867号

本案系建设工程施工合同纠纷。原告青之山公司与被告金洁公司签订的《中央空调设备供货及安装合同书》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。原、被告均应按照合同约定全面履行各自的合同义务，原告作为施工人应根据被告提供的图纸为被告安装中央空调系统、新风系统。原告购买了合格的空调设备为被告安装了中央空调系统和新风系统，被告应按照合同约定的价款按时向原告支付，被告在支付80000元工程款之后拒不支付剩余的48000元款项，已构成违约，应当承担支付原告工程款的违约责任。金洁公司辩称青之山公司没有按约定的时间完工，延误了被告的生产，安装的设备未达到被告的生产标准。根据原、被告双方签订的安装合同，双方未约定工期。被告在庭审中陈述工期为10天，但无其他证据印证，且原告签订合同在先，被告于工程完工之后的2020年7月14日才签订合同，因此其辩称的原告未按期完工的理由不能成立。至于空调系统的性能问题，原告举证测试空调出风处的温度为16摄氏度，说明该空调设备的制冷性能良好。被告称在2020年9月6日之后其空调系统已经能正常使用，但其未举证在2020年9月6日之前被告的空调系统经有

本案系建设工程施工合同纠纷。原告青之山公司与被告金洁公司签订的《中央空调设备供货及安装合同书》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。原、被告均应按照合同约定全面履行各自的合同义务，原告作为施工人应根据被告提供的图纸为被告安装中央空调系统、新风系统。原告购买了合格的空调设备为被告安装了中央空调系统和新风系统，被告应按照合同约定的价款按时向原告支付，被告在支付80000元工程款之后拒不支付剩余的48000元款项，已构成违约，应当承担支付原告工程款的违约责任。金洁公司辩称青之山公司没有按约定的时间完工，延误了被告的生产，安装的设备未达到被告的生产标准。根据原、被告双

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫08民终1867号上诉人（原审被告）：河南金洁医疗器械有限公司，住所地河南省武陟县詹店镇凯雪路中段（河南大美印刷有限公司院内）。法定代表人：张建娃，总经理。委托诉讼代理人：王斌，男，1975年10月10日出生，汉族，住河南省淅川县，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：河南青之山智能科技有限公司，住所地河南省郑州市高新技术产业开发区西四环310……