承揽合同纠纷 （2015）张中民终字第792号

原、被告形成的工程承包合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，双方当事人均应按约履行。原告依约按照合同进行施工，并在建设工程完工后交付使用，视为已完全履行合同义务，作为被告亦应当按照约定支付相应的工程价款。被告辩称，因原告建设工程质量有问题，被发包方沅博公司罚款500000元，该罚款应由原告承担400000元；对此辩称，原告不予认可，并陈述该款系被告所承揽沅博公司所有工程总造价的下浮款，并非工程逾期或工程质量问题的罚款。本院认为，因被告承揽建设的是沅博公司30万只肉羊繁育基地建设项目三期羊场修建及附属设施整体工程建设，而原告只是分项承包了其中的羊场彩钢羊舍及围栏工程项目，沅博公司虽与被告决算时注明扣除问题款500000元，但并未特别注释系原告修建的工程项目逾期或质量问题而扣罚的款项，且工程被扣罚“500000元”不符合建筑市场从业行规，被告对其自愿签字接受的风险和责任不能转嫁于原告，况原告并未在该决算单上签字认可或与被告对此达成一致意见由原告负担，故对被告此辩解理由，本院不予采信。对被告辩称的工程款应扣下维修金350000元，原告在2015年6月30日之

原、被告形成的工程承包合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，双方当事人均应按约履行。原告依约按照合同进行施工，并在建设工程完工后交付使用，视为已完全履行合同义务，作为被告亦应当按照约定支付相应的工程价款。被告辩称，因原告建设工程质量有问题，被发包方沅博公司罚款500000元，该罚款应由原告承担400000元；对此辩称，原告不予认可，并陈述该款系被告所承揽沅博公司所有工程总造价的下浮款，并非工程逾期或工程质量问题的罚款。本院认为，因被告承揽建设的是沅博公司30万只肉羊繁育基地建设项目三期羊场修建及附属设施整体工程建设，而原告只是分项承包了其中的羊场彩钢羊舍及围栏

甘肃省张掖市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）张中民终字第792号上诉人（一审被告）张忠，男，汉族，1963年11月5日出生，甘肃省张掖市甘州区人。委托代理人刘文海，甘肃锦舒律师事务所律师。被上诉人（一审原告）项学参，男，汉族，1944年11月28日出生，宁夏吴忠市利通区人。上诉人张忠与被上诉人项学参承揽合同纠纷一案，不服甘州区人民法院（2015）甘民初字第1753号民事判决，向本院提起上……