建设工程施工合同纠纷 （2019）黑06民终3183号

方圆公司与泰平公司之间签订的《黑龙江省建设工程专业分包合同》，合法有效。现泰平公司实际施工的龙凤湿地环境监测塔消防电气系统、消防设施安装、调试工程已竣工验收合格，且已交付使用，故方圆公司应按照合同约定给付泰平公司工程款。根据双方合同约定，泰平公司承包工程的工程造价为135万元，方圆公司已给付泰平公司108万元，剩余工程款27万元，方圆公司应继续给付泰平公司。方圆公司对此辩称，泰平公司已完成工程部分仅为1,281,178.58元，剩余工程由案外人才礼施工完毕，但因该工程已全部施工完毕，方圆公司不能举证证明案外人才礼实际施工或施工项目与泰平公司有关，故对其该项辩解意见不予采纳。关于泰平公司请求的工期延误损失，双方约定工期为2012年6月15日至2012年9月30日。但经庭审调查及双方陈述，可以确认因方圆公司自身的原因，其承包的龙凤湿地环境监测塔工程中其他分项工程一直没有完工，导致泰平公司承包的消防电气系统、消防设施安装、调试分包工程工期随之一再延误，直到2018年8月泰平公司才施工完毕。根据双方签订的《黑龙江省建设工程专业分包合同》通用条款第9.2“承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或

方圆公司与泰平公司之间签订的《黑龙江省建设工程专业分包合同》，合法有效。现泰平公司实际施工的龙凤湿地环境监测塔消防电气系统、消防设施安装、调试工程已竣工验收合格，且已交付使用，故方圆公司应按照合同约定给付泰平公司工程款。根据双方合同约定，泰平公司承包工程的工程造价为135万元，方圆公司已给付泰平公司108万元，剩余工程款27万元，方圆公司应继续给付泰平公司。方圆公司对此辩称，泰平公司已完成工程部分仅为1,281,178.58元，剩余工程由案外人才礼施工完毕，但因该工程已全部施工完毕，方圆公司不能举证证明案外人才礼实际施工或施工项目与泰平公司有关，故对其该项辩解意见不予采纳。关于泰平公司请求的工

黑龙江省大庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑06民终3183号上诉人（原审被告）：大庆方圆建工集团有限公司，住所地黑龙江省大庆市高新区新科路甲29号办公楼209室。法定代表人：王海峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹凯飞，黑龙江欲凌律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：黑龙江省泰平建设工程有限公司，住所地黑龙江省大庆市高新区人民东路67号。法定代表人：王春生，该公司经理。委托诉讼代理……