装饰装修合同纠纷 （2013）浙甬民二终字第108号

原、被告签订的《施工项目内部责任承包协议书》、《金属天花供货合同》依法有效，双方均应全面履行各自的义务。在合同履行中，双方签订了《补充协议》，对原合同约定的供货、安装期限及价款金额等进行重新约定，构成对原合同相应条款的变更，被告作为工程的承包方，应依约按期履行铝板的供应及安装义务，即在2011年8月20日前完成全部铝板的供货，2011年8月31日前完成工程范围内的所有安装。被告在未完成全部供货及安装的情况下，于2011年9月中途停止供货及安装，构成违约，应承担违约责任。合同约定，工期延期情形下，每延期一天按10000元赔偿，延期3天以上按一天20000元赔偿，按此约定计算的违约金过高，依法予以调整。原告因被告违约后为继续履行与上家的合同，另行高价采购并委托人员安装，因此发生了采购人员的差旅费用、材料差价等损失，且因工程延期受总包单位的索赔，基于此，酌情确定被告应承担的违约金以900000元为宜。此外，原告拖欠被告的货款及赔偿金，原告应予支付。《补充协议》约定的增补工程款450000元，按协议约定，最后一笔150000元应由原告在被告于8月20日供完全部铝板后支付，被告中途停止供货，该款

原、被告签订的《施工项目内部责任承包协议书》、《金属天花供货合同》依法有效，双方均应全面履行各自的义务。在合同履行中，双方签订了《补充协议》，对原合同约定的供货、安装期限及价款金额等进行重新约定，构成对原合同相应条款的变更，被告作为工程的承包方，应依约按期履行铝板的供应及安装义务，即在2011年8月20日前完成全部铝板的供货，2011年8月31日前完成工程范围内的所有安装。被告在未完成全部供货及安装的情况下，于2011年9月中途停止供货及安装，构成违约，应承担违约责任。合同约定，工期延期情形下，每延期一天按10000元赔偿，延期3天以上按一天20000元赔偿，按此约定计算的违约金过高，依法予以

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）浙甬民二终字第108号上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏新锐现代建材有限公司。法定代表人：阚波。委托代理人：陆爱铭。被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁波市中坚建材有限公司。法定代表人：应志坚。委托代理人：陶旭峰。委托代理人：徐捷。上诉人江苏新锐现代建材有限公司（以下简称新锐公司）因与被上诉人宁波市中坚建材有限公司（以下简称中坚公司）装饰装修合同……