租赁合同纠纷 （2020）浙01民终9879号

质量问题发生的原因不明确而未予支持，但允许在相关原因查明后另行主张，所以宝成公司未就相应的判决提起上诉，宝成公司也同意在确定具体的发生原因后另案处理。 蓝淄中心向一审法院起诉请求：1.宝成公司支付自2018年7月12日起至同年10月23日的30%租赁费120881.69元；2.宝成公司支付自2018年10月24日起至2019年10月15日止钢管、拉森桩占有使用费2973505.09元；3.宝成公司支付自2018年10月12日起至实际返还日止10根9米拉森桩占有使用费（按每天每米0.45元计算）；4.宝成公司返还10根9米拉森桩；若不能返还，则按每根3493.5元赔偿。宝成公司向一审法院提起反诉请求：1.蓝淄中心赔偿宝成公司因工期延误所致的损失2376000元；2.蓝淄中心赔偿宝成公司因工期延误所致的钢管、拉森桩租金损失773271元；3.蓝淄中心赔偿宝成公司为处理基坑塌方、渗水所致的损失1355000元。 一审法院认定事实：2018年3月20日，发包人宝成公司（甲方）与承包人蓝淄中心（乙方）签订《地下室基坑PC组合工法施工及租赁合同》，就新世界环球中心基坑围护工程中的PC工法组合钢管桩

质量问题发生的原因不明确而未予支持，但允许在相关原因查明后另行主张，所以宝成公司未就相应的判决提起上诉，宝成公司也同意在确定具体的发生原因后另案处理。 蓝淄中心向一审法院起诉请求：1.宝成公司支付自2018年7月12日起至同年10月23日的30%租赁费120881.69元；2.宝成公司支付自2018年10月24日起至2019年10月15日止钢管、拉森桩占有使用费2973505.09元；3.宝成公司支付自2018年10月12日起至实际返还日止10根9米拉森桩占有使用费（按每天每米0.45元计算）；4.宝成公司返还10根9米拉森桩；若不能返还，则按每根3493.5元赔偿。宝成公司向一审法院提起反诉

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙01民终9879号 上诉人（原审原告、反诉被告）：上海蓝淄建设工程中心，住所地：上海市青浦区青安路1097号12幢4层I区436室。 法定代表人：沈藕娟，总经理。 委托诉讼代理人：张杰、高英婕，上海孚邦律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江宝成基础工程有限公司，住所地：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区北塘路38号。 法定代……