建设工程施工合同纠纷 （2019）新01民终3442号

北新公司具有承包该项工程的资质，能源学院与北新公司签定的合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应严格遵守。合同明确约定，发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款导致工期延误，由发包人承担延误工期的责任。能源学院作为发包方，应按合同约定于开工前7日即2015年12月23日前支付合同金额20%即285.88万元的预付款，但能源学院于2016年6月23日才支付了工程预付款200万元，不仅拖延了6个月，且金额不足，工期理应顺延6个月；能源学院作为发包方应当按照工程的形象进度支付70%的进度款，但截止该项工程2017年6月7日实际竣工，能源学院仅支付工程进度款380万元，工期理应继续顺延；截止能源学院提起诉讼，能源学院包含劳保统筹费408814元在内，累计仅向北新公司支付885.8814万元，仍有7492752.9元工程款还未支付。能源学院已支付的所有工程款（含劳保统筹）仅占双方实际结算价款的64.85%，远不级合同约定应当支付的95%。因此，北新公司延期交工并不构成违约，能源学院是否实际因延期交工产生损失，以及损失数额多少，北新公司均无责任。能源学院要求

北新公司具有承包该项工程的资质，能源学院与北新公司签定的合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应严格遵守。合同明确约定，发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款导致工期延误，由发包人承担延误工期的责任。能源学院作为发包方，应按合同约定于开工前7日即2015年12月23日前支付合同金额20%即285.88万元的预付款，但能源学院于2016年6月23日才支付了工程预付款200万元，不仅拖延了6个月，且金额不足，工期理应顺延6个月；能源学院作为发包方应当按照工程的形象进度支付70%的进度款，但截止该项工程2017年6月7日实际竣工，能源学院仅支付工程进度款38

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）新01民终3442号上诉人（原审原告）：新疆能源职业技术学院，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区。法定代表人：王宇，该学院院长。委托诉讼代理人：李勇，男，1971年5月20出生，汉族，该学院法律顾问，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。被上诉人（原审被告）：新疆北新城建工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区。法……