建设工程施工合同纠纷 （2014）呼民一终字第00245号

本案的焦点是：一、富贵公司是否超付工程款；二、华北公司内蒙古分公司是否应当继续履行合同，向富贵公司交付全部施工技术资料；三、华北公司内蒙古分公司是否应当承担已发生的遗留工程施工费191100元；四、华北公司内蒙古分公司是否应当给付富贵公司逾期竣工的违约金50万元；五、华北公司内蒙古分公司对因逾期交房及交付施工技术资料违约给富贵公司造成的损失是否应当保留诉权；六、华北公司、华北公司内蒙古分公司谁应当承担给付责任。（一）富贵公司与华北公司内蒙古分公司签订的《富贵·国际花苑建设工程承包合同》是合法有效的，双方应当按约履行。通过双方的结算富贵公司应当给付华北公司内蒙古分公司的工程款为795766.37元，实际给付791766元，尚欠4000.37元。富贵公司并没有超付工程款，因此对其要求返还超付的工程款37100元或从质保金中抵扣的诉讼请求不予支持。（二）华北公司内蒙古分公司在施工过程中停工后，于2009年7月16日承诺：即日复工，2009年9月5日前竣工。并约定：甲方开工后甲方分批拨给乙方250000元工程款，若甲方不能按进度拨款，乙方有权停工，并且甲方向乙方赔偿违约金50万元。若乙方不能按

本案的焦点是：一、富贵公司是否超付工程款；二、华北公司内蒙古分公司是否应当继续履行合同，向富贵公司交付全部施工技术资料；三、华北公司内蒙古分公司是否应当承担已发生的遗留工程施工费191100元；四、华北公司内蒙古分公司是否应当给付富贵公司逾期竣工的违约金50万元；五、华北公司内蒙古分公司对因逾期交房及交付施工技术资料违约给富贵公司造成的损失是否应当保留诉权；六、华北公司、华北公司内蒙古分公司谁应当承担给付责任。（一）富贵公司与华北公司内蒙古分公司签订的《富贵·国际花苑建设工程承包合同》是合法有效的，双方应当按约履行。通过双方的结算富贵公司应当给付华北公司内蒙古分公司的工程款为795766.37

呼和浩特市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）呼民一终字第00245号上诉人（原审被告）华北建设集团有限公司。住所地：河北省保定市新市区天威西路西三环****号。法定代表人张英田，该公司董事长。委托代理人陈仓库，男，住北京市海淀区。委托代理人孙守广，男，住北京市海淀区。被上诉人（原审原告）呼和浩特市富贵房地产开发有限责任公司。住所地：内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路鄂尔多斯大街南侧。法定代表人宣……