建设工程施工合同纠纷 （2015）马民三终字第00066号

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，东昊置业公司与鸿立建设公司虽未明确约定违约金的数额或计算方法，但因鸿立建设公司延误工期导致东昊置业公司向购房户支付了329600元迟延交房违约金，东昊置业公司也提交购房合同及购房者的收条证明其实际发生的损失，鸿立建设公司应对东昊置业公司因工期延误而实际所发生的经济损失承担赔偿责任，故原审判决鸿立建设公司赔偿东昊置业公司经济损失329600元并无不当。鸿立建设公司上诉称其与东昊置业公司于2012年9月14日经含山县运漕镇人民政府协调，约定其应于2012年12月31日交工，合同工期应顺延至2012年12月31日，但双方仅约定鸿立建设公司尽快复工并确定2012年12月31日前交工，东昊置业公司未明确表示免除鸿立建设公司的工期延误的违约责任，故对鸿立建设公司的该项上诉理由，不予采纳。鸿立建设公司又称因部分工程内容变更故而工期应顺延，但其并未提交合同所约定的东昊置业公司工期顺延的签证，故对其该项上诉理由，亦不予采纳。鸿立建设公司主张东昊置业公司未按约定支付工程进度款及东昊置业公司分

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，东昊置业公司与鸿立建设公司虽未明确约定违约金的数额或计算方法，但因鸿立建设公司延误工期导致东昊置业公司向购房户支付了329600元迟延交房违约金，东昊置业公司也提交购房合同及购房者的收条证明其实际发生的损失，鸿立建设公司应对东昊置业公司因工期延误而实际所发生的经济损失承担赔偿责任，故原审判决鸿立建设公司赔偿东昊置业公司经济损失329600元并无不当。鸿立建设公司上诉称其与东昊置业公司于2012年9月14日经含山县运漕镇人民政府协调，约定其应于2012年12月31日交工，合同工期应

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）马民三终字第00066号上诉人（原审被告）：铜陵鸿立建设工程有限责任公司。法定代表人：俞经波，该公司总经理。委托代理人：黄世亮，安徽众佳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：安徽东昊置业有限公司。法定代表人：俞永生，该公司董事长。委托代理人：卢本涛，安徽吴楚律师事务所律师。上诉人铜陵鸿立建设工程有限责任公司（以下简称鸿立建设公司）因与被上诉人……