建设工程合同纠纷 （2017）鄂01民初3701号

根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：案涉《施工合同》、《补充协议》应否解除；中装公司是否构成违约并向汉古公司支付违约金；汉古公司欠付中装公司工程款及延期付款利息的金额；汉古公司应否向中装公司支付预期利益损失。对此，本院认定如下：一、案涉《施工合同》、《补充协议》为有效合同。本案为发包人汉古公司与承包人中装公司因云英融众艺术馆展陈、装饰、安装工程签订《施工合同》、《补充协议》，双方在上述合同履行过程中产生争议，案由为建设工程合同纠纷。《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。”本院认为，本案原告汉古公司作为民营企业，利用自有资金装

根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：案涉《施工合同》、《补充协议》应否解除；中装公司是否构成违约并向汉古公司支付违约金；汉古公司欠付中装公司工程款及延期付款利息的金额；汉古公司应否向中装公司支付预期利益损失。对此，本院认定如下：一、案涉《施工合同》、《补充协议》为有效合同。本案为发包人汉古公司与承包人中装公司因云英融众艺术馆展陈、装饰、安装工程签订《施工合同》、《补充协议》，双方在上述合同履行过程中产生争议，案由为建设工程合同纠纷。《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂01民初3701号原告（反诉被告）：武汉汉古文化产业有限公司（原名称武汉云英融众文化产业有限公司），住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区珞瑜路889附**融众国际商业栋****。法定代表人：李萍，该公司总经理兼董事长。委托诉讼代理人：谢斌，湖北易斯创律师事务所律师。委托诉讼代理人：王铖，湖北易斯创律师事务所律师。被告（反诉原告）：中国装饰股份有……